Решение Калининградское УФАС России от 14.11.2025 N 039/10/104-1043/2025

Резолютивная часть объявлена 11.11.2025

Изготовлено в полном объеме 14.11.2025

На основании статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), Постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 N 1078 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)" (далее - Правила) Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области (далее - Комиссия) в составе:

председатель Комиссии:

И. - заместитель руководителя - начальник отдела контроля органов власти, закупок и рекламы Калининградского УФАС России;

члены Комиссии:

Б. - заместитель начальника отдела контроля органов власти, закупок и рекламы Калининградского УФАС России;

Ю. - ведущий специалист - эксперт отдела контроля органов власти, закупок и рекламы Калининградского УФАС России,

при участии представителей: заказчика - Специализированной некоммерческой организации Калининградской области "Ф" Л. (по доверенности); подрядчика - ООО "Б": Д. (по доверенности), рассмотрев в дистанционном режиме посредством плагина "TrueConf" в режиме видеоконференцсвязи обращение, поступившее от Специализированной некоммерческой организации Калининградской области "Ф" (далее - Заказчик, СНО КО "ФКРОИМД") (вх. N 8713/25 от 05.11.2025), о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО "Б" (ИНН <...>, 236029, Калининградская область, <...>, учредитель/ генеральный директор К., ИНН <...>, ЕРУЗ 21083962) (далее - Подрядчик), в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, предметом которого является выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт внутренней системы электроснабжения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области "ПА", расположенного по адресу: <...>" (извещение N 2035500001025000233) (далее - Запрос котировок),

20.05.2025 Заказчиком размещено извещение об осуществлении закупки N 2035500001025000233. Начальная цена контракта - 386 051,47 рубль.

По результатам подведения итогов Запроса котировок победителем закупки стал участник закупки с идентификационным номером заявки 1967649 (ООО "Б", ИНН <...>), ценовое предложение составило - 386 051, 47 рубль (протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 27.05.2025 N ИЗК1).

30.05.2025 между Заказчиком и Подрядчиком заключен контракт по закупке N 2035500001025000233 на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт внутренней системы электроснабжения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области "ПА", расположенного по адресу: <...>" (реестровый номер 2390632283825000039) (далее - Контракт).

Цена Контракта составила 386 051, 47 рубль.

Согласно пункту 1.1 раздела 1 Контракта Подрядчик обязуется в срок, установленный настоящим Контрактом, по заданию Заказчика выполнить работы по разработке проектной документации (далее - Работы) по объекту: "Капитальный ремонт внутренней системы электроснабжения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области "ПА", расположенного по адресу:

<...>" (далее - Объект), и передать Заказчику результаты выполненных работ, а именно проектную документацию, разработанную в соответствии с настоящим Контрактом, имеющую необходимые согласования с заинтересованными ведомствами и организациями в объеме требований действующих нормативно-правовых документов, прошедшую проверку сметной стоимости капитального ремонта Объекта в экспертных организациях, определяемых по согласованию с Заказчиком, при необходимости, и документы предусмотренные Заданием на проектирование Объекта капитального строительства, капитальный ремонт которого осуществляется с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации: "Капитальный ремонт внутренней системы электроснабжения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области "ПА", расположенного по адресу: <...>" (Приложение N 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Документация).

Согласно пункту 1.12 радела 1 Контракта результатом выполнения работ по Контракту является полный комплект, проектной документации переданный Заказчику в соответствии с условиями Контракта и приложений к нему. Проектная документация признается результатом работ по Контракту, при условии прохождения проверки сметной стоимости капитального ремонта Объекта.

Пунктом 1.14 раздела 1 Контракта установлено, что Подрядчик тщательно изучил и проверил исходную документацию (при наличии) в соответствии с требованиями Задания и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, объем, стоимость и качество Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ и не имеет замечаний.

Согласно пункту 1.16 раздела 1 Контракта контроль за выполнением Подрядчиком Работ осуществляет Заказчик.

В пунктах 2.1 - 2.3 раздела 2 контракта установлен срок действия Контракта и выполнения Работ, согласно которым Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту. Окончание срока действия

Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Контракта, подлежат исполнению в полном объеме. Начало выполнения Работ по Контракту: со дня заключения Контракта. Срок выполнения работ (в том числе с учетом устранения замечаний Заказчика, нормативных сроков, необходимых для прохождения проверки сметной стоимости капитального ремонта Объекта): не более 130 (ста тридцати) календарных дней, в соответствии с Графиком выполнения работ по разработке проектной документации по Объекту (Приложение N 4 к Контракту) (далее - График).

Разделом 4 Контракта установлен Порядок выполнения Работ, согласно которому, в том числе:

4.1. Подрядчик выполняет Работы в строгом соответствии с условиями Контракта и приложений к нему, действующим законодательством Российской Федерации;

4.2. Заказчик, Исполнитель, осуществляют контроль и надзор за ходом выполнения Работ, соответствием выполненных Работ условиям Контракта и приложений к нему;

4.5. Подрядчик предоставляет Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения Работ, Работ по Контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика;

4.6. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, результатом Работ (Документацией), то он направляет Подрядчику сопроводительным письмом свое обоснованное мнение с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания Заказчика и сообщает Заказчику сопроводительным письмом об исполнении.

В соответствие с пунктом 7.2 раздела 7 Контакта Заказчик обязан, в том числе:

7.2.2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении Работ.

7.2.3. Контролировать соблюдение Подрядчиком сроков выполнения Работ в соответствии с условиями Контракта.

В соответствие с пунктом 7.4. Подрядчик обязан, в том числе:

7.4.1. Принять на себя обязательства в соответствии с Заданием Заказчика и в сроки, установленные Контрактом, осуществить подготовку проектной документации в целях капитального ремонта Объекта.

7.4.3. Выполнить Работы в соответствии с условиями Контракта и приложений к нему, в установленный Контрактом срок, и предъявить Документацию для передачи Заказчику.

7.4.5. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по Контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании.

7.4.6. Незамедлительно письменно сообщать Заказчику об обстоятельствах, препятствующих выполнению Работ по настоящему Контракту.

Согласно пояснениям Заказчика срок выполнения работ по Контракту не должен превышать 130 календарных дней с момента заключения Контракта. За период с 30.05.2025 по 07.10.2025 со стороны Подрядчика какие-либо документы в адрес Заказчика не поступали. Кроме того, Подрядчик не обращался в адрес Заказчика с письмами о том, что при выполнении работ

Подрядчик столкнулся с обстоятельствами, не позволяющими в срок выполнить работы.

Заказчиком в адрес Подрядчика посредством ЕИС, а также посредством ФГУП "ПБ" направлено две претензии, на которые Подрядчик не отреагировал, претензии направленные посредством ФГУП "ПБ", Подрядчиком не получены. 21.10.2025 Заказчиком принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке, после которого Подрядчиком в адрес Заказчика направлено письмо, которое получено Заказчиком 29.10.2025. Согласно данному письму

Подрядчиком выполнены работы, которые составляют 30% от общего объема работ, обстоятельствами, послужившими причиной нарушения сроков выполнения работ по Контракту со стороны Подрядчика являлось то, что ГБУЗ КО "ПА" в адрес Подрядчика не представлена вся необходимая информация для выполнения работ по Контракту, в связи с чем Подрядчик обращался к Заказчику с просьбой о продлении сроков выполнения работ по Контракту, а также по взаимодействую в получении необходимой информации от ГБУЗ КО "ПА" для завершения работ по Контракту. Заказчик отмечает, что доводы Подрядчика, изложенные в данном письме, несостоятельны ввиду следующего. Подрядчиком работы выполнялись на столько долго, что Заказчик лишился того, на что рассчитывал по завершению исполнения Контракта, при этом

Подрядчик ни разу за период исполнения Контракта не обратился к Заказчику о том, что у него возникли обстоятельства, влияющие на сроки выполнения работ, только тогда, когда Заказчик принял решение о расторжении Контракта, Подрядчик известил Заказчика об обстоятельствах, не позволяющих выполнить предусмотренные Контрактом работы в срок, что говорит о недобросовестном поведении Подрядчика при исполнении Контракта. В подтверждение недобросовестности Подрядчика Заказчиком доведена информация о том, что между Заказчиком и Подрядчиком заключены еще контракты, которые также исполняются не в срок. Кроме того, Заказчиком в адрес Ассоциации НП "С" направлена жалоба на действия (бездействие) Подрядчика, по результатам которой 23.10.2025 Ассоциация НП "С" приостановила

Подрядчику право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства со сроком до 17.12.2025. Заказчик считает, что Подрядчиком взято слишком много обязательств по контрактам в связи с чем Подрядчик не рассчитал свои силы, что привело к срыву сроков по взятым на себя обязательствам по контрактам. На основании изложенного Заказчик считает, что действия Подрядчика при исполнении Контракта свидетельствует о его недобросовестном поведении в связи с чем Заказчик настаивает на включении сведений в отношении Подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.

В обоснование своей позиции представитель Подрядчика пояснила, что Подрядчик не уклонялся от исполнения принятых на себя обязательств по Контракту. Так, Подрядчиком трижды осуществлен выезд на объект для сбора исходных данных, необходимых для выполнения проектных работ, при этом Подрядчик столкнулся с тем, что ГБУЗ КО "ПА" по запросам (устным, письменным) Подрядчика не представлены данные, необходимые для завершения работ, что повлияло на сроки выполнения работ. Выполненные работы составляют 30%, неисполнение Контракта в установленный срок стало следствием не представления информации со стороны ГБУЗ КО "ПА", в связи с чем Подрядчик считает, что в рамках исполнения Контракта он действовал добросовестно и предпринимал все меры для исполнения Контракта. На основании изложенного

Подрядчик просит не включать сведения о нем в реестр недобросовестных поставщиков.

Рассмотрев представленные документы и материалы, выслушав доводы представителей Заказчика и Подрядчика, Комиссия приходит к следующим выводам.

В соответствии с частью 1 статьи 94 Закона о контрактной системе исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;

2) оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при исполнении, изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

Приложение N 4 к Контракту содержит график выполнения работ по разработке проектной документации (далее - График), разбитый на 130 календарных дней, согласно которому:

1. В течение 5 дней с момента заключения Контракта осуществить сбор дополнительных исходных данных, необходимых для выполнения проектных работ, в том числе визуальное и детально-инструментальное (при необходимости) обследование объекта;

2. В течение 10 дней с момента заключения Контракта осуществить подготовку технического заключения (отчета) с выводами и рекомендациями по капитальному ремонту по результатам проведенного визуального и детально-инструментального (при необходимости) обследования с предоставлением акта, содержащего перечень дефектов системы электроснабжения здания с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования. Утверждение Заказчиком представленного акта;

3. В течение 40 дней с момента заключения Контракта осуществить разработку проектной документации в полном объеме в соответствии с требованиями технического задания и результатами технического заключения (отчета);

4. В течение 10 дней с момента завершения 3 пункта Графика осуществить проверку документации в полном объеме Заказчиком;

5. В течение 20 дней с момента завершения 4 пункта Графика осуществить согласование проектной документации с ГБУЗ КО "ПА" и с Заказчиком, в том числе корректировка проектной документации в соответствии с замечаниями ГБУЗ КО "ПА" и Заказчика;

6. В течение 15 дней с момента завершения пункта 5 Графика осуществить проверку раздела 12 "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства" Заказчиком, в том числе выдача Заказчиком замечаний и устранение замечаний Заказчика;

7. В течение 45 дней с момента завершения пункта 6 Графика осуществить прохождение проверки сметной стоимости капитального ремонта объекта в экспертизе, в том числе устранение замечаний экспертизы;

8. В течение 1 дня (130 календарный день) осуществить передачу проектной документации в полном объеме Заказчику по результатам проверки сметной стоимости капитального ремонта объекта в экспертизе.

Приложение N 1 к Контракту содержит задание на проектирование (далее - Задание), так, согласно пункту 45 Задания при подготовке проектной документации все необходимые дополнительные исходные данные необходимо получить у представителей ГБУЗ КО "ПА". В случае необходимости получения дополнительных исходных данных, Подрядчик обязать уведомить об этом Заказчика, а также получить их своими силами и за свой счет. Получение дополнительных исходных данных входит в стоимость работ по контракту.

12.09.2025 Заказчиком посредством ЕИС в адрес Подрядчика направлена претензия (исх. N 16677-01-29), согласно которой датой завершения работ является 07.10.2025, по состоянию на 12.09.2025 Подрядчик к выполнению работ не приступил, что нарушает график выполнения работ, а также начальные сроки Контракта, в связи с чем в случае, если Подрядчик не приступит к выполнению работ незамедлительно, заказчик оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков.

16.10.2025 Заказчиком посредством ЕИС в адрес Подрядчика направлена претензия (исх. N 19367-01-29), согласно которой датой завершения работ является 06.10.2025, по состоянию на 14.10.2025 от Подрядчика в адрес Заказчика Документация, выполненная в соответствии с графиком, не предоставлялась, извещение со стороны Подрядчика в адрес Заказчика о проведении проверки сметной стоимости капитального ремонта Объекта не направлено, при этом по состоянию на 14.10.2025 срок окончания работ нарушен на 8 дней, в связи с чем Заказчик требует в день получения настоящей претензии оплатить штрафную санкцию в размере 38 605, 15 рублей, а также неустойку в размере 1 750,09 рублей.

28.10.2025 Подрядчиком в адрес Заказчика направлено письмо (исх. N 28/10/2025-2), согласно которому Подрядчик сообщает следующее. В соответствии с подпунктом 7.2.2 пункта 7.2 раздела 7 Контракта Заказчик обязан оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ.

Согласно пункту 45 Задания при подготовке проектной документации все необходимые дополнительные исходные данные Подрядчик получает у представителей ГБУЗ КО "ПА". В вязи с неполучением технической документации от ГБУЗ КО "ПА" разработать проектную документацию в срок не представлялось возможным. В настоящее время работы согласно Графику выполнены на 30%, в связи с чем Подрядчик полагает, что при получении технической документации от ГБУЗ КО "ПА" работы будут закончены в кратчайшие сроки.

На основании изложенного Подрядчик просит признать причины задержки выполнения работ по контракту уважительными и предоставить возможность добросовестно выполнить обязательства по Контракту, согласовав при этом новый срок выполнения работ, а также рассмотреть вопрос о возможности отмены не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно части 8 статьи 95 Закона о контрактной системе расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным

Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Частью 14 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта предусмотрено в разделах 7, 11 Контракта.

21.10.2025 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, которое размещено в ЕИС 21.10.2025. Согласно информации, содержащейся в ЕИС, дата надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта - 21.10.2025.

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно информации об исполнении (о расторжении) контракта, размещенной в ЕИС, дата расторжения Контракта - 01.11.2025.

Частью 16 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего Федерального закона, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

01.11.2025 Заказчиком в адрес Калининградского УФАС России направлено обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.

Включение сведений в реестр недобросовестных поставщиков используется на практике как правовой инструмент защиты заказчиков от потенциально недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Реестр недобросовестных поставщиков является специальной мерой ответственности, установленной в целях обеспечения исполнения лицом принятых на себя в рамках процедуры осуществления государственной или муниципальной закупки обязательств.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Частью 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Подавая заявку на участие в закупке, ООО "Б" выразило согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, при этом условия Контракта находились в открытом доступе для ознакомления, в связи с чем потенциальным участникам до подачи заявки на участие в закупке предоставлена возможность для анализа условий Контракта и принятия решения о целесообразности заключения Контракта.

Также, из факта подписания сторонами Контракта следует, что ООО "Б" ознакомлено со всеми условиями, связанными с выполнением работ, получила полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, объем и качество, принимает на себя все расходы, риски и трудности по Контракту и не имеет замечаний.

Исходя из основных начал гражданского законодательства, указанных в статье 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Согласно статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность.

В соответствии со статьей 401 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В данном случае неисполнение обязательств, добровольно взятых на себя в рамках осуществления закупки для федеральных нужд, не является исключительным случаем, когда исполнение контракта противоречит общественным интересам либо влечет для стороны ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения Контракта.

Вместе с тем, ненадлежащее исполнение Контракта по итогам закупки затрагивает права и интересы Заказчика, которые связаны, прежде всего, с обеспечением достижения результативности его нужд и эффективности использования бюджетных средств.

Рассмотрев представленные материалы и сведения, Комиссия установила, что работы по Контракту Подрядчиком не выполнены, что подтверждается представленными документами.

В ходе исполнения Контракта Подрядчик ненадлежащим образом взаимодействовал с Заказчиком, за период исполнения Контракта Подрядчик ни разу не обратился к Заказчику по возникшим обстоятельствам, препятствующим исполнению Контракта. Кроме того, Подрядчик не отвечал на претензионную переписку, которая велась посредством ЕИС, а также ФГУП "ПБ", что говорит о недобросовестном поведении Подрядчика при взятых на себя обязательствах по Контракту. На момент принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта объем выполненных работ составлял 30%. В течение 10 дней после размещения Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, предоставленных для устранения причин, послуживших основанием для расторжения контракта, ООО "Б" работы не выполнены, в связи с чем Комиссия приходит к выводу о недобросовестном поведении ООО "Б" в процессе исполнения Контракта.

При изложенных обстоятельствах, ввиду отсутствия оснований, перечисленных в пункте 15 Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 N 1078, Комиссия приходит к выводу о наличии в рассматриваемом случае оснований для включения сведений об ООО "Б" в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В заседании комиссии представители лиц, участвующих в рассмотрении обращения, на вопрос председателя Комиссии о достаточности доказательств, представленных в материалах дела, пояснили, что все доказательства, которые они намеревались представить, имеются в распоряжении Комиссии, иных доказательств, ходатайств, в том числе о представлении или истребовании дополнительных доказательств не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе, Комиссия

1. Включить в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сведения об ООО "Б" (ИНН <...>, 236029, <...>, учредитель/ генеральный директор К., ИНН <...>, ЕРУЗ 21083962) сроком на два года.

2. Датой включения в реестр недобросовестных поставщиков считать датой опубликования таких сведений на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Настоящее решение может быть обжаловано в трехмесячный срок со дня его принятия в Арбитражный суд.