Решение Калужское УФАС России от 10.11.2025 N 040/10/104-886/2025

Резолютивная часть решения оглашена "05" ноября 2025 года.

В полном объеме решение изготовлено "10" ноября 2025 года.

Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Калужского УФАС России в составе:

М.- председатель комиссии, заместитель руководителя Калужского УФАС России;

Д.О.- член комиссии, специалист-эксперт Калужского УФАС России;

В.- член комиссии, заместитель начальника отдела Калужского УФАС России,

при участии посредством ВКС до объявленного перерыва: представителей заказчика - ГБУЗ Калужской области "Ц" К.И. (доверенность, паспорт), Д.Л. (доверенность, паспорт), представителей ООО "Д" А. (доверенность, паспорт), К.В. (доверенность, паспорт), при участии посредством ВКС после объявленного перерыва: представителей заказчика И.В. Решение - ГБУЗ Калужской области "Ц" К.И. (доверенность, паспорт), Д.Л. (доверенность, паспорт), представителей ООО "Д" А. (доверенность, паспорт), К.В. (доверенность, паспорт), рассмотрев посредством видеоконференцсвязи обращение ГБУЗ Калужской области "Ц" о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений в отношении ООО "Д" на основании одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ООО "Д" условий контракта, заключенного по результатам аукциона в электронной форме N 0137200001225005294, предметом которого является выполнение работ по капитальному ремонту помещений под установку тяжелого оборудования (Аппарат рентгеновский маммографический цифровой), расположенного по адресу: <...>.

28.10.2025 г. в адрес Калужского УФАС России поступило обращение ГБУЗ Калужской области "Ц" о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений в отношении ООО "Д" на основании одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ООО "Д" условий контракта, заключенного по результатам аукциона в электронной форме N 0137200001225005294, предметом которого является выполнение работ по капитальному ремонту помещений под установку тяжелого оборудования (Аппарат рентгеновский маммографический цифровой), расположенного по адресу: <...>.

В ходе рассмотрения указанного обращения ГБУЗ Калужской области "Ц" было установлено следующее.

1. 25.08.2025 г. на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, www.zakupki.gov.ru оказание услуг www. zakupki. gov. ru (далее также официальный сайт) размещено извещение N 0137200001225005294 о проведении аукциона в электронной форме, предметом которого является выполнение работ по строительству спортивного объекта (далее-Аукцион).

Начальная (максимальная) цена контракта, согласно извещению о проведении конкурса, составляла 4 653 657,18 рублей.

В соответствии с протоколом подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 02.09.2025 N ИЭА1, победителем признана заявка ООО "Д".

Согласно представленной информации, 15.09.2025 г. между ГБУЗ Калужской области "Ц" (далее-Заказчик) и ООО "Д" (далее-Подрядчик, Общество), по результатам проведения вышеуказанного аукциона, был заключен

Гражданско-правовой договор N 0137200001225005294 на выполнение работ по капитальному ремонту помещений под установку тяжелого оборудования (Аппарат рентгеновский маммографический цифровой), расположенного по адресу: <...> (далее-Контракт).

2. Исследовав документы и информацию, представленные в материалы дела, а также сведения, размещенные на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru (www. zakupki. gov. ru) Комиссия Калужского УФАС России установила следующее.

2.1. Согласно части 8 статьи 95 Закона о контрактной системе, расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с требованиями части 9 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Пунктами 10.2 - 10.4 Контракта установлено:

10.2.Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего

Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.3.Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 9 - 23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44- ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

10.4.В случае принятия одной из сторон контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Пунктами 1.1 - 1.5 контракта установлено:

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить предусмотренные контрактом работы по капитальному ремонту помещений под установку тяжелого оборудования (Аппарат рентгеновский маммографический цифровой), расположенного по адресу: Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово ул. Гурьянова, д. 20 (далее - Объект) в сроки, установленные Контрактом и сдать результат работ, а Заказчик - принять результат работ и оплатить их.

1.2. Объем, требования и порядок выполнения работ определены в Сметной документации (Приложении N 1 к настоящему контракту), проектной документацией и Ведомостями объемов работ (Приложение N 2 к настоящему контракту), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Работы выполняются из материалов Подрядчика с применением инструментов и технических средств.

1.4. Срок выполнения работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения контракта, согласно графику выполнения работ, разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком (далее - график работ).

1.4.1. Работы, предусмотренные в п. 1.1. контракта выполняются в соответствии с графиком работ.

1.4.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, контракт может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.

1.5. Работы считаются выполненными в полном объеме после обоюдного подписания сторонами документов о приемке.

Разделом 2 контракта установлены обязанности сторон, в том числе, Подрядчик обязан:

2.1.10 При выполнении работ вести исполнительную документацию согласно:

- СП 48.13330.2019 (СНиП 12-01-2004), Градостроительного Кодекса, и других нормативных актов в соответствии с выполняемыми работами, состав и оформление исполнительной документации должны соответствовать приложению N 1 к приказу министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 г. N 344/пр. (журнал работ, исполнительные схемы и т д), приступать к выполнению последующих работ после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования.

Представить акты на скрытые работы Заказчику по каждому виду работ.

2.1.24 Обязуется вести журнал производства работ, специальные журналы работ (сварочные работы, производство мало-мобильных работ и пр.), в которых отражаются все факты и обстоятельства, происходящие в процессе производства работ на Объекте: даты начала и окончания работ; факты выявления Заказчиком некачественного выполнения работ по Контракту, сроки и условия их устранения, и иную информацию. Если представитель Заказчика не согласен с продвижением или качеством работ, или же с записями представителя Подрядчика в указанном журнале производства работ, он вправе занести в них свои обоснованные замечания, которые должны быть устранены в установленные представителем Заказчика сроки. Подрядчик обязан обеспечить свободный доступ Заказчика к журналу производства работ, специальным журналам работ.

2.1.25.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.1.26. Информировать Заказчика о ходе выполненных работ, так же осуществляя фотофиксацию до начала производства работ, в момент производства работ и после окончания производства работ. Фото материалы Подрядчик обязан направлять Заказчику по электронной почте, указанной в контракте (или по согласованию с Заказчиком другим способом);

2.1.27.Предоставить сертификаты соответствия и иные документы, подтверждающие соответствие качества материалов и оборудования, используемых при производстве работ (светокопия заверенная подрядчиком) в 2 экземплярах.

2.1.28.Предоставить копии договора (ов) на вывоз и/или приемку на полигон строительного мусора.

2.1.29.Предоставить исполнительные схемы на системы вентиляции, электроснабжения в 2 экземплярах. Предоставить заключение электротехнической лаборатории по замерам сопротивления изоляции, измерений и испытаний электроустановок.

2.1.30.Перечисленные выше документы предоставляются на твердых носителях. По требованию и выбору заказчика документы должны быть предоставлены на электронном носителе.

2.1.31.Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, в том числе установить на объекте веб-камеры с возможностью подключения через сеть "Интернет" для контроля работы "Заказчиком" в режиме онлайн.

2.1.34 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.1.37 Обязуется вести Журнал входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций.

Порядок приемки работ закреплен в разделе 4 контракта.

Согласно представленным в материалы дела документам и информации - 10.09.2025 г.

Подрядчик сообщил Заказчику, что при выходе на строительную площадку выявлены замечания, не включенные в контрактные сроки и стоимость, в связи с чем, необходимо увеличить сроки исполнения договора на 10 дней и внести изменения в сметную стоимость в размере 10% от стоимости договора.

17.09.2025 г. Подрядчик сообщил Заказчику, что в связи с длительным сроком изготовления заказной позиции, рентгенозащитная дверь в помещении (до 60 рабочих дней), необходимо продлить сроки исполнения контракта на 20 дней.

18.09.2025 г. Заказчик выразил озабоченность Подрядчику по срокам начала работ, предоставлении графика работ, отсутствию рабочих на объекте.

22.09.2025 г. Подрядчик сообщил Заказчику, что Общество приступило к первому этапу (демонтажные работы), на объекте капитального ремонта находились сотрудники

Подрядчика. Общество гарантирует качественное и в срок выполнение работ по контракту.

Письмом от 01.10.2025 г. Заказчик уведомил Подрядчика о нарушении обязательств по контракту (с 26.09.2025 г. работы не производятся, отсутствуют рабочие, материал выполнения работ не завезен). Заказчик потребовал дать пояснения и предоставить акты скрытых работ, журнал производства работ, специальные журналы работ, фотофиксацию до начала производства работ и момент производства работ, сертификаты соответствия качества материалов и оборудования, используемых при производстве работ, копию договора на вывоз и приемку на полигон строительного мусора, ссылку на видеотрансляцию, журнал входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций.

03.10.2025 г. Заказчик сообщил Подрядчику о необходимости присутствия представителя Подрядчика для обследования процесса выполненных работ и соблюдения графика работ.

Письмом от 03.10.2025 г. Заказчик напомнил Подрядчику о неизменности сроков, установленных контрактом и разработки проектно-сметной документации Подрядчиком. В связи с нецелесообразностью увеличения стоимости контакта, Заказчик просил произвести демонтаж аппарата в помещении в рамках непредвиденных затрат 2%.

Письмом от 03.10.2025 г. Подрядчик сообщил Заказчику, что работы выполняются в полном объеме. Есть затруднения в связи с наличием ряда материалов только в заказных позициях с длительным сроком поставки. Также не проведен демонтаж установленного в ремонтируемых помещениях оборудования, что затрудняет доступ к ремонтируемым участкам поверхности пола.

Согласно актам обследования объекта от 03.10.2025 г., 07.10.2025 г. выявлены нарушения исполнения Обязательств по контракту Подрядчиком.

Письмом от 08.10.2025 г. Подрядчик сообщил Заказчику, что разработанная документация не включала в себя раздел по демонтажу установленного медицинского оборудования. Кроме того, не были выполнены мероприятия по обеспечению производства работ в ремонтируемых помещениях, помещения не были переданы Подрядчику по акту приема-передачи. В связи с чем, Заказчику необходимо направить Подрядчику акт о выводе оборудования из эксплуатации или письменное уведомление для выполнения демонтажа оборудования.

Письмами от 09.10.2025 г. определен представитель Подрядчика, который прибудет 10.10.2025 г. для подписания акта приема-передачи объекта для капитального ремонта.

Согласно акту обследования объекта от 10.10.2025 г. выявлены нарушения исполнения

Обязательств по контракту Подрядчиком.

Письмом от 14.10.2025 г. Заказчик сообщил Подрядчику о нарушении Обществом обязательств по контракту, потребовал возобновить работы на объекте и дать разъяснения по дальнейшему порядку реализации условий контракта.

Ответным письмом от 14.10.2025 г. Подрядчик сообщил Заказчику, что после подписания акта приема-передачи помещения Общество в полном объеме приступило к исполнению обязательств. Планируемый срок окончания всех отделочных работ - 27.10.2025 г. С стороны Подрядчика работы выполнены в полном объеме и в соответствии с техническим заданием.

Согласно акту обследования объекта от 16.10.2025 г. выявлены нарушения исполнения

Обязательств по контракту Подрядчиком.

В связи с чем, с учетом нарушения Подрядчиком обязательств по контракту в ходе выполнения работ Заказчиком 16.10.2025 г. было принято решение об одностороннем отказе от исполнения вышеуказанного контракта.

Частью 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Во исполнение вышеуказанных требований законодательства, 16.10.2025 г. решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта было сформировано, подписано усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещено заказчиком в единой информационной системе.

Согласно сведениям ЕИС, решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта было получено Подрядчиком также 16.10.2025 г.

Согласно части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В силу части 14 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 названной статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Письмом от 17.10.2025 г. Подрядчик просил организовать доступ 7 сотрудникам для исполнения обязательств по контракту в рабочие и выходные дни.

Письмом от 17.10.2025 г. Заказчик сообщил Подрядчику, что для продолжения работ

Обществу необходимо устранить все замечания Заказчика.

Актами от 21.10.2025 г., 27.10.2025 г., выявлены нарушения исполнения Обязательств по контракту Подрядчиком, письмом от 23.10.2025 г. заказчиком сообщено о нарушении

Подрядчиком условий контракта.

Вместе с тем, в ходе рассмотрения обращения Заказчика о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений в отношении ООО "Д" документальных доказательств тому, что ООО "Д" в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранил нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, не представлено.

В связи с чем, 28.10.2025 г. решение об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу.

2.2. Согласно части 16 статьи 95 Закона о контрактной системе, Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего Федерального закона, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе установлено, что в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.

Частью 10 статьи 104 Закона о контрактной системе установлено, что порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков устанавливается Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078 утверждены правила ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее - Правила).

Согласно подпункту б) пункта 13 раздела 3 Правил, по результатам рассмотрения обращения и проведения проверок, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, принимает решение о включении информации об участнике закупки, о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр либо в случаях, предусмотренных пунктами 14 и 15 настоящих Правил, об отказе во включении участника закупки, поставщика (подрядчика, исполнителя) в реестр.

3. Согласно письменным пояснениям генерального директора ООО "Д", Подрядчиком выявлено наличие сложного рентгеноборудования, мешающего выполнению работ на объекте. Подрядчик неоднократно уведомлял Заказчика о необходимости демонтажа оборудования. Так как рентгеноборудование было демонтировано 09.10.2025 г., готовность помещения для производства работ возникла только после 10.10.2025 г.

(подписание акта приема-передачи помещения-10.10.2025), что привело к изменению сроков выполнения работ и даты окончания работ по контракту.

Вместе с тем, Комиссия Калужского УФАС России обращает внимание Общества на то обстоятельство, что в соответствии со статьей 2 Гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательская деятельность осуществляется лицом на свой риск.

Подрядчик, принимая решение об участии в процедуре размещения государственного и муниципального заказа и подавая соответствующую заявку, несет риск наступления неблагоприятных для него последствий, предусмотренных Законом о закупках, в случае совершения им действий (бездействия) в противоречие требованиям Закона о закупках, в том числе, приведших к невозможности исполнения контракта с ним как лицом, признанным победителем конкурса.

Подрядчик не обеспечил соблюдение прав заказчика относительно срока исполнения контракта, в рамках которого предусматривается эффективное использование бюджетных средств в предусмотренном законодательством порядке и в установленные сроки, что привело к нарушению публичных интересов в правоотношениях по исполнению контракта.

Подписав государственный или муниципальный контракт, Подрядчик среди прочего приобрел ряд публично-правовых обязанностей, недолжное исполнение которых влечет заранее предвидимые санкции. Поэтому степень заботливости при исполнении этих обязанностей с учетом возможных последствий следует считать собственным предпринимательским риском. Доказательств воздействия на Подрядчика непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (статья 401 ГК РФ) в антимонопольный орган не представлено.

В настоящем случае небрежность, допущенная Обществом, привела к невозможности надлежащего исполнения контракта в установленные сроки, что в свою очередь повлекло наложение на Подрядчика санкции за его недобросовестное поведение.

Доказательств надлежащего исполнения условий контракта, доказательств исправления допущенных нарушений после принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе при рассмотрении обращения в материалы дела Обществом не представлено.

Факты того, что надлежащее исполнение контракта оказалось невозможным вследствие виновных действий заказчика, ввиду нарушения последним со своей стороны условий контракта, в рамках рассмотрения обращения антимонопольным органом, не установлены.

Напротив, материалами дела подтвержден факт ненадлежащего исполнения

Подрядчиком условий заключенного контракта.

Кроме того, Калужское УФАС России обращает внимание Общества на то обстоятельство, что исполнение обязательств по контракту должны были осуществляться

Подрядчиком в строгом соответствии с заключенным контрактом.

Вместе с тем, согласно представленным документам и информации, у подрядчика имелась возможность осуществлять работы до 10.10.2025 г., а спорное оборудование находилось в одном кабинете (помещении), тогда как обязательства по контракту включали в себя выполнение работ в 4 помещениях.

В силу положений статьи 104 Закона о контрактной системе и Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков, Комиссия Калужского УФАС России в ходе рассмотрения обращения проверила сроки вступления в силу решения Заказчика об одностороннем расторжении Контракта и провела проверку информации на наличии фактов, подтверждающих недобросовестность Подрядчика, то есть, установила фактические обстоятельства недобросовестного поведения Подрядчика:

- Подрядчик не обеспечил соблюдение прав заказчика относительно условий исполнения контракта;

- доказательств воздействия на Подрядчика непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (статья 401 ГК РФ) в антимонопольный орган не представлено;

- небрежность, допущенная Подрядчика, привела к невозможности надлежащего исполнения контракта в установленные сроки (нарушение пунктов 2.1.10, 2.1.24, 2.1.25,

2.1.26, 2.1.27, 2.1.28, 2.1.29, 2.1.30, 2.1.31, 2.1.34, 2.1.37 контракта);

- доказательств надлежащего исполнения условий контракта, достаточных документальных доказательств исправления допущенных нарушений, замены поставленного товара на товар, соответствующий условиям контракта, в материалы дела

Подрядчиком не представлено, так же как не представлено доказательств, подтверждающих препятствование Заказчика деятельности Подрядчика в рамках исполнения контракта.

Таким образом, с учетом обстоятельств, установленных в ходе рассмотрения обращения ГБУЗ Калужской области "Ц" о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений в отношении ООО "Д" на основании одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ООО "Д" условий контракта, заключенного по результатам аукциона в электронной форме N 0137200001225005294, выполнение работ по капитальному ремонту помещений под установку тяжелого оборудования (Аппарат рентгеновский маммографический цифровой),расположенного по адресу: <...>., Комиссия Калужского УФАС России приходит к выводу о наличии оснований для включения сведений в отношении ООО "Д" в реестр недобросовестных поставщиков.

По результатам рассмотрения обращения, с учетом конкретных обстоятельств, установленных в ходе рассмотрения обращения, руководствуясь Порядком ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей (утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078), статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",

Включить в реестр недобросовестных поставщиков следующую информацию:

1. Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Д";

2. Место нахождения (для юридического лица): <...>;

3. Идентификационный номер налогоплательщика: <...>;

4. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: Ш. (ИНН: <...>);

5. Сведения об учредителях (участниках) юридического лица: Ш. (ИНН: <...>);

6. Дата проведения аукциона в электронной форме: 04.09.2025 г.;

7. Номер извещения на официальном сайте: 0137200001225005294;

8. Объект закупки: выполнение работ по капитальному ремонту помещений под установку тяжелого оборудования (Аппарат рентгеновский маммографический цифровой), расположенного по адресу: <...>;

9. Цена контракта: 4 630 388,89 рублей;

10. Срок исполнения контракта: 31.12.2025 г.

Настоящее решение может быть обжаловано заинтересованным лицом в арбитражный суд в течение трех месяцев в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.