Справочник
Практика ФАС
Органы ФАС
Все решения
Региональные УФАС

Решение Оренбургское УФАС России от 06.08.2025 N 056/10/104-821/2025

Реквизиты
Решение Оренбургское УФАС России от 06.08.2025 N 056/10/104-821/2025
Статус
Действующее
Результат
Иное
Принятое решение
Отказать во включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 6 августа 2025 г. по делу N 056/10/104-821/2025
В соответствии с п. 5 ч. 15 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), п. "б" ч. 13 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078 (далее - Правила) и на основании Приказов Оренбургского УФАС России N 458/25 от 04.08.2025, N 466/25 от 06.08.2025 Комиссией Оренбургского УФАС России по проведению внеплановых проверок в составе:
Председателя Комиссии:
членов Комиссии:
в присутствии представителей:
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа муниципального образования Беляевский район Оренбургской области"-директора, действующей на основании приказа N 1 от 09.01.2024 г.,
Общества с ограниченной ответственностью "О" -действующего на основании доверенности от 05.08.2025 г.,
рассмотрев обращение Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа муниципального образования Беляевский район Оренбургской области" (N 035330009300000001 от 31.07.2025, вх. N 7681/25 от 31.07.2025) о включении в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сведений в отношении Общества с ограниченной ответственностью "О" (ИНН: <...>) в связи с односторонним отказом поставщика от исполнения контракта на выполнение капитального ремонта здания МБУ ДО СШ Беляевского района, расположенного по адресу: <...> (номер извещения 0853500000324009001, реестровый номер контракта N 3562300420324000001),
установила:
В Оренбургское УФАС России через Единую информационную систему (далее - ЕИС) поступило обращение Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа муниципального образования Беляевский район Оренбургской области" (N 035330009300000001 от 31.07.2025, вх. N 7681/25 от 31.07.2025) о включении в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее - РНП) сведений в отношении Общества с ограниченной ответственностью "О" (ИНН: <...>) в связи с односторонним отказом поставщика от исполнения контракта на выполнение капитального ремонта здания МБУ ДО СШ Беляевского района, расположенного по адресу: <...> (номер извещения 0853500000324009001, реестровый номер контракта N 3562300420324000001).
Уведомлением от 04.08.2025 г. N ЛЧ/4816/25 о дате, времени и месте рассмотрения дела сторонам предлагалось представить в адрес Комиссии Оренбургского УФАС России письменные пояснения и документы в обоснование своей позиции. Запрашиваемые материалы сторонами представлены.
Из обращения Заказчика следует, что 02.12.2024 между Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Спортивная школа муниципального образования Беляевский район Оренбургской области" (далее- Заказчик, МБУ ДО СШ Беляевского района) и ООО "О" (далее- Подрядчик, Общество, ООО "О") заключен контракт N 2024.080591 на выполнение капитального ремонта здания МБУ ДО СШ Беляевского района, расположенного по адресу: <...> (номер извещения 0853500000324009001, реестровый номер контракта N 3562300420324000001) (далее - Контракт). На основании п. 1.1. Контракта срок выполнения работ: с 01 апреля 2025 г. по 31 июля 2025 г. (включительно). Заказчик оказывал необходимое содействие Подрядчику, в виде предоставления документации, внесения изменений в проектную документацию, при этом условия контракта в полном объеме не выполнены.
18.06.2025 г. Обществом принято решение отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке. В этой связи МБУ ДО СШ Беляевского района настаивает на включении Подрядчика в РНП.
Представитель ООО "О" поддержал позицию, изложенную в письменных пояснениях, просил не включать сведения в отношении Общества в РНП, отметив следующее. В силу требований статьи 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете. Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию. Техническая документация определяет объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, то есть предмет договора (пункт 5 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 года N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда").
Согласно п. 2 Контракта, Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1 настоящего контракта, в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью контракта:
акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов и (или) смета на капитальный ремонт;
иные документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта.
Подрядчик на основании статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации неоднократно уведомлял Заказчика о возникших трудностях при исполнении контракта по причине разночтений между проектно-сметной документацией и фактическими объемами и о необходимости внесения корректировок в проектно-сметную документацию.
В связи с тем, что по состоянию на дату расторжения контракта Заказчик не устранил обстоятельства, препятствующие выполнению Подрядчиком работ по контракту, не оказал содействие, не дал разъяснений Подрядчику как исполнять контракт при наличии обстоятельств препятствующих выполнению работ и явившихся причиной приостановки работ по Контракту Подрядчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. В подтверждение своей позиции Подрядчиком представлена в материалы дела переписка с Заказчиком.
Комиссия Оренбургского УФАС России, рассмотрев материалы внеплановой проверки, исходя из совокупности представленных сторонами документов, заслушав приведенные доводы, установила следующее:
02.11.2024 на официальном сайте Российской Федерации (Единая информационная система) для размещения информации о размещении закупок в сети Интернет и на электронной площадке было размещено извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме по капитальному ремонту здания МБУ ДО СШ Беляевского района, расположенного по адресу: <...> (извещение N 0853500000324009001).
Начальная (максимальная) цена контракта составила 9 622 270,00 рублей.
В соответствии с протоколом подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 21.11.2024 N ИЭОК1 победителем закупки признано ООО "О" (заявка N 17) с предложением по цене контракта - 9 622 270,00 рублей.
02.12.2024 между МБУ ДО СШ Беляевского района и ООО "О" заключен контракт N 2024.080591 на выполнение капитального ремонта здания МБУ ДО СШ Беляевского района, расположенного по адресу: <...> (реестровый номер контракта N 3562300420324000001).
В соответствии с п. 1 контракта предмет контракта: выполнение предусмотренных контрактом работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт здания МБУ ДО СШ Беляевского района, расположенного по адресу: <...>." (в размере 1 условной единицы) (далее - работы).
Согласно п. 1.1. Срок выполнения работ: с 01 апреля 2025 г. по 31 июля 2025 г. (включительно).
Согласно п. 1.2. Место выполнения работ: <...>.
Согласно п. 36 Контракта, цена контракта составляет 9 622 270 (Девять миллионов шестьсот двадцать две тысячи двести семьдесят) рублей 00 копеек с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 20 процентов.
Пунктом 2 Контакта определено, 2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1 настоящего контракта, в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью контракта:
акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов и (или) смета на капитальный ремонт;
иные документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта.
Приложением N 2 к контракту установлено следующее:
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Наименование Объекта: Капитальный ремонт здания МБУ ДО СШ Беляевского района, расположенного по адресу: <...>.
N
пп
Наименование объектов,
работ и затрат
Общая стоимость выполняемых работ
по контракту,
руб.
Срок выполнения работ
Срок исполнения контракта*
1 этап
Капитальный ремонт здания МБУ ДО СШ Беляевского района, расположенного по адресу: <...>.
9 622 270,00
с 01 апреля 2025 г. по 31 июля 2025 г. (включительно).
с 01 апреля 2025 г. по 08 сентября 2025 года (включительно).
В частности, согласно п. 18 контракта в течение 10 дней со дня, следующего за днем заключения контракта, передать подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, а в случае получения мотивированного отказа подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:
- в течение 10 дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью;
- согласовать с подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);
- направить подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.
Согласно части 1 статьи 94 Закона о контрактной системе, исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе:
взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.
Согласно части 2 статьи 94 Закона о контрактной системе, поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с настоящей статьей.
Согласно части 1 статьи 716 ГК РФ, подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
Частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
В соответствии с ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств при условии, если это было предусмотрено контрактом.
В силу п. 41 в случае принятия одной из сторон контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
Из положений п. 39 контракта следует, что Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Согласно ч. 19 ст. 95 Закона о контрактной системе, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В силу ч. 20.1 ст. 95 Закона о контрактной системе в случае принятия поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предусмотренного частью 19 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур, такое решение направляется заказчику в следующем порядке:
1) поставщик (подрядчик, исполнитель) с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;
2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик;
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Из положений ч. 20.2 ст. 95 Закона о контрактной системе следует, что в случае принятия поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предусмотренного частью 19 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, при осуществлении закупок, предусмотренных статьей 93 (за исключением закупки товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 настоящего Федерального закона), статьей 111 (в случае определения в соответствии с частью 1 статьи 111 настоящего Федерального закона особенностей, предусматривающих неразмещение информации и документов в единой информационной системе, на официальном сайте при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и статьей 111.1 настоящего Федерального закона, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени заказчика, лично под расписку или направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени заказчика, лично под расписку);
2) дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) информации об отсутствии заказчика по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).
Согласно сведениям ЕИС 18.06.2025 19:13 (МСК) Обществом было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (исх. N 077 от 18.06.2025), Заказчиком получено 18.06.2025 19:13 (МСК).
Комиссия Оренбургского УФАС России отмечает, что принятое Подрядчиком решение об одностороннем отказе от исполнения контракта должно быть обоснованным, т.е. должно основываться на реальных фактах нарушения стороной договора.
Так, согласно пунктам 3 и 4 ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
В соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
В ходе рассмотрения обращения по существу, Комиссия Оренбургского УФАС России установила, что принятое Подрядчиком решение об одностороннем отказе от исполнения контракта содержит правовое обоснование, а также содержит пункты, которые, согласно доводам Подрядчика, не позволяют выполнить работы, предусмотренные контрактом. При этом, заказчиком в материалы дела не представлено мотивированное возражение на принятое решение Подрядчика.
Частью 22 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
Подрядчик принятое решение об одностороннем расторжении контракта не отменял.
Согласно ч. 21 ст. 95 Закона о контрактной системе, решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Учитывая положения ч. 21 ст. 95 Закона о контрактной системе, односторонний отказ Подрядчика от исполнения контракта вступил в силу 29.06.2025 г.
Следовательно, на дату заседания Комиссии Оренбургского УФАС России решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта считается вступившим в силу.
В соответствии с ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.
Порядок рассмотрения обращения о включении информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков и ведения реестра такого реестра определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 N 1078 (далее - Постановление N 1078).
Согласно ч. 7 ст. 104 Закона о контрактной системе, а также п. 13 Постановления N 1078, уполномоченный орган осуществляет проверку информации и документов, указанных в пунктах 6 - 8 настоящих Правил, на наличие фактов, подтверждающих недобросовестность поставщика (подрядчика, исполнителя), не позднее 5 рабочих дней с даты их поступления.
Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) служит инструментом, обеспечивающим реализацию целей регулирования отношений, определенных в общих положениях законодательства в сфере закупок, по добросовестной конкуренции и предотвращению злоупотреблений в сфере закупок, следовательно, является механизмом защиты государственных и муниципальных заказчиков от недобросовестных действий поставщиков (исполнителей, подрядчиков).
Основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) является только такое действие лица, которое предполагает его недобросовестное поведение, совершение им действий (бездействия) в противоречие требованиям Закона о контрактной системе.
Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, сформированной Определением от 19.02.2015 N 301-КГ15-632 по делу N А29-3152/2014, при рассмотрении вопроса о законности решения о включении или невключении лица в реестр недобросовестных поставщиков нельзя ограничиться только формальной констатацией ненадлежащего исполнения хозяйствующим субъектом тех или иных нормативных требований без выяснения и оценки всех фактических обстоятельств дела в совокупности и взаимосвязи. При принятии решения о включении в реестр недобросовестных поставщиков нельзя ограничиваться формальной позицией, поэтому по делу подлежат установлению обстоятельства недобросовестного поведения поставщика.
Принцип эффективного правосудия предполагает возможность превентивной судебной защиты субъекта гражданского оборота от действий, создающих угрозу нарушения его прав (абзац третий статьи 12 ГК РФ), то есть допускает активную правовую охрану интересов такого субъекта от еще не состоявшихся, но потенциально неизбежных последствий.
Кроме того, в соответствии с п. 55 контракта при возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением контракта (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений контракта. Включение лица в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) невозможно без установления его вины, выраженной в сознательном уклонении от исполнения контракта.
Комиссией Оренбургского УФАС России отмечается, что согласно пункту 3 части 1 статьи 94 Закона о контрактной системе исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе: взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта. При привлечении лица к публично-правовой ответственности государственным органом должна быть установлена вина этого лица в нарушении закона.
Конституционный Суд Российской Федерации в своих судебных актах неоднократно указывал, что применяемые государственными органами санкции, в том числе штрафного характера, должны отвечать требованиям Конституции Российской Федерации, в том числе соответствовать принципу юридического равенства, быть соразмерными конституционно защищаемым целям и ценностям, исключать возможность их произвольного истолкования и применения (Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 30.07.2001 N 13-П, от 21.11.2002 N 15-П).
При рассмотрении вопроса о наличии оснований для включения ООО "О" в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), которое расторгло контракт по своей инициативе, антимонопольный орган обязан не только убедиться в наличии оснований для расторжения контракта и соблюдении порядка его расторжения, но и установить недобросовестный характер действий поставщика (подрядчика, исполнителя), что предполагает отсутствие у последнего реального намерения заключить и исполнить контракт надлежащим образом и в согласованные сроки.
Согласно абзацу 5 подпункта "а" пункта 15 Правил орган контроля принимает решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр, если в результате проведения проверки, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) представлены информация и документы, подтверждающие принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта.
Как следует из документов, представленных на заседание Комиссии Оренбургского УФАС России, ООО "О" предпринимало меры, направленные на исполнение настоящего контракта.
Таким образом, на основании имеющихся доказательств, Комиссия Оренбургского УФАС России, приходит к выводу, что представленные материалы дела однозначно не свидетельствуют о недобросовестности действий Подрядчика, являющейся безусловным основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
На основании вышеизложенного, Комиссия Оренбургского УФАС России, руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)", ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе,
решила:
В удовлетворении обращения Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа муниципального образования Беляевский район Оренбургской области" (N 035330009300000001 от 31.07.2025, вх. N 7681/25 от 31.07.2025) о включении в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сведений в отношении Общества с ограниченной ответственностью "О" (ИНН: <...>) в связи с односторонним отказом поставщика от исполнения контракта на выполнение капитального ремонта здания МБУ ДО СШ Беляевского района, расположенного по адресу: <...> (номер извещения 0853500000324009001, реестровый номер контракта N 3562300420324000001) отказать.
Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение 3-х месяцев со дня его вынесения.