Решение Якутское УФАС России от 22.07.2025 N 014/06/104-1344/2025

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) по контролю закупок (далее также - Комиссия Якутского УФАС России), в составе:

- заместителя начальника отдела контроля закупок Якутского УФАС России, председателя Комиссии,

- старшего государственного инспектора отдела контроля закупок Якутского УФАС России, члена Комиссии;

- главного государственного инспектора отдела антимонопольного контроля Якутского УФАС России, члена Комиссии;

при участии:

от заказчика Администрации муниципального образования "город Нерюнгри" (далее также - Нерюнгринская городская администрация, заказчик): (представители по доверенностям);

от заинтересованного лица общества с ограниченной ответственностью "Т" (далее также - ООО "Т", заинтересованное лицо, исполнитель, подрядчик): (представитель по доверенностям);

рассмотрев в том числе посредством web-видеоконференцсвязи обращение, представленное заказчиком Администрацией муниципального образования "город Нерюнгри" об участнике закупки ООО "Т" для включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги АЯМ-промплощадка (уч.1) ул. Разрезовская на территории городского поселения "Город Нерюнгри" муниципального района "Нерюнгринский район" Республики Саха (Якутия) (изв. N 0116300000325000052), действуя на основании статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", (далее - Закон о контрактной системе), пункта 13 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 июня 2021 г. N 1078 (далее также - Правил),

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) поступили сведения, представленные заказчиком Администрацией муниципального образования "город Нерюнгри" об участнике закупки ООО "Т" для включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги АЯМ-промплощадка (уч.1) ул. Разрезовская на территории городского поселения "Город Нерюнгри" муниципального района "Нерюнгринский район" Республики Саха (Якутия).

Из пояснений представителей заказчика следует, что основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта явилось не исполнение заинтересованным лицом обязательств, предусмотренных контрактом.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия), изучив имеющиеся в деле документы, заслушав лиц, участвующих в деле, установила следующее:

1) 13.05.2025 г. заказчиком на официальном сайте www.zakupki.gov.ru опубликовано извещение N 0116300000325000052 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги АЯМ-промплощадка (уч.1) ул. Разрезовская на территории городского поселения "Город Нерюнгри" муниципального района "Нерюнгринский район" Республики Саха (Якутия).

2) Начальная (максимальная) цена контракта - 29 135 947,45 рублей;

3) Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 22.05.2025 заявка на участие в закупке поданная ООО "Т" признана соответствующей требованиям извещения и победителем.

4) 03.06.2025 г. между заказчиком и заинтересованным лицом был заключен муниципальный контракт N 01163000003250000520001/052А на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги АЯМ-промплощадка (уч.1) ул. Разрезовская на территории городского поселения "Город Нерюнгри" муниципального района "Нерюнгринский район" Республики Саха (Якутия) (реестровый номер контракта N 0116300000325000052).

5) 01.07.2025 г. заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

6) 14.07.2025 г. контракт расторгнут.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) приняла решение не включать сведения об участнике закупки ООО "Т" в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Российской Федерации по следующим основаниям.

Статьей 104 Закона о контрактной системе регламентирован порядок включения сведений в реестр недобросовестных поставщиков, который формируется в целях обеспечения исполнения лицом принятых на себя в рамках процедуры размещения государственного или муниципального заказа обязательств, защиты добросовестной конкуренции и предотвращения злоупотреблений в сфере размещения заказов со стороны недобросовестных действий поставщиков (исполнителей, подрядчиков).

В соответствии с частью 7 статьи 104 Закона о контрактной системе в течение пяти рабочих дней с даты поступления обращения, указанного в части 4 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, осуществляет проверку содержащихся в таком обращении фактов, свидетельствующих об уклонении участника закупки от заключения контракта, о расторжении контракта по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в связи с существенными нарушениями поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или об отсутствии оснований для одностороннего отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта. По результатам такой проверки принимается решение о включении в реестр недобросовестных поставщиков соответствующей информации или решение об отказе в ее включении в реестр недобросовестных поставщиков. В случае принятия решения о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации о лицах, указанных в части 2 настоящей статьи, такая информация включается в этот реестр не позднее трех рабочих дней с даты принятия данного решения.

Согласно части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.

В соответствии с абзацем 1 статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Из пункта 1 статьи 401 ГК РФ следует, что лицо признается виновным в неисполнение обязательства, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, не приняло всех мер для надлежащего исполнения обязательства.

Пунктом 2 статьи 401 ГК РФ установлено, что отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В силу пункта 3 статьи 401 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Согласно разъяснениям, указанным в абзаце 4 пункта 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" вина должника в нарушении обязательства, предполагается, пока не доказано обратное. Отсутствие вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства доказывается должником.

В соответствии с абзацем 4 пункта 2 статьи 450 ГК РФ существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

03.06.2025 г. между заказчиком и заинтересованным лицом был заключен муниципальный контракт N 01163000003250000520001/052А на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги АЯМ-промплощадка (уч.1) ул. Разрезовская на территории городского поселения "Город Нерюнгри" муниципального района "Нерюнгринский район" Республики Саха (Якутия) (реестровый номер контракта N 0116300000325000052) (далее - контракт).

Согласно разделу 1 "Предмет и цена Контракта", контракта установлено следующее:

1.1. В сроки, установленные настоящим Контрактом, Подрядчик должен выполнить работы по ремонту автомобильной дороги АЯМ-промплощадка (уч.1) ул. Разрезовская на территории городского поселения "Город Нерюнгри" муниципального района "Нерюнгринский район" Республики Саха (Якутия) (далее - Работы) в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом графика выполнения работ и сдать результат работ Заказчику (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

...

1.4. Цена Контракта составляет 25 639 633,69 (двадцать пять миллионов шестьсот тридцать девять тысяч шестьсот тридцать три) рубля 69 копеек, без НДС.

...

1.6. Подрядчик выполняет работы с момента заключения контракта до 20 мая 2026 года. В указанный срок включается выполнение Работ, в том числе подготовка и подписание Подрядчиком документа о приемке (акта о приемке выполненных работ) и предоставление Заказчику технической документации, необходимой для приемки выполненных Работ.

В соответствии с частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Согласно части 9 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Из пояснений представителей заказчика следует, что основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта явилось не исполнение заинтересованным лицом обязательств, предусмотренных контрактом.

Согласно разделу 9 "Порядок расторжения Контракта", контракта предусмотрен следующий порядок расторжения контракта:

"9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ и положениями статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ.

По соглашению Сторон допускается расторжение Контракта, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом. При осуществлении нарушений условий Контракта Подрядчиком:

- в случае просрочки начала или окончания выполнения Работ более чем на 10 дней;

- в случае неоднократного нарушения условий Контракта;

- в случае отступления Подрядчика в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми;

- в случае, если Подрядчик не приступил к выполнению работ в установленные сроки или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к установленному Контрактом сроку становится явно невозможным;

- в случае наличия однократного и (или) более факта нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ в соответствии с графиком производства работ.

- в случае отступления Подрядчика при выполнении Работ от условий Контракта или при наличии иных недостатков результата Работ, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми"

Пунктом 1 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе предусмотрено, что в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе.

01.07.2025 г. заказчиком принято решение об одностороннем расторжении контракта.

В соответствии с требованиями пункта 1 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе подрядчиком 01.07.2025 г. решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещено в ЕИС.

Согласно пункту 2 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с пунктом 2 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель).

В силу пункта 3 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

На основании изложенного, датой надлежащего уведомления подрядчика о принятом заказчиком решении является 01.07.2025 г.

01.07.2025 г. согласно сведениям ЕИС, решение об одностороннем расторжении контракта доставлено в личный кабинет подрядчика.

Частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Таким образом, 14.07.2025 г. контракт расторгнут.

Материалами дела установлено следующее:

03.06.2025 г. между заказчиком и заинтересованным лицом был заключен муниципальный контракт N 01163000003250000520001/052А на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги АЯМ-промплощадка (уч.1) ул. Разрезовская на территории городского поселения "Город Нерюнгри" муниципального района "Нерюнгринский район" Республики Саха (Якутия) (реестровый номер контракта N 0116300000325000052).

17.06.2025 г. заказчиком составлен акт проверки выполнения работ согласно которому по состоянию на 17.06.2025 г. подрядная организация не приступила к выполнению работ.

17.06.2025 г. заказчиком подрядчику направлена претензия с требованием в срок до 19.06.2025 г.:

1. Направить в адрес Заказчика график выполнения работ с конкретными сроками выполнения этапов работ по муниципальному контракту N 01163000003250000520001/052А от "03" июня 2025 г., пописанный руководством и заверенный печатью.

2. Приступить к выполнению работ по ремонту автомобильной дороги АЯМ- промплощадка (уч.1) ул. Разрезовская на территории городского поселения "Город Нерюнгри" муниципального района "Нерюнгринский район" Республики Саха (Якутия), согласно (приложение N 1 к муниципальному контракту) до даты начала выполнения Работ, Подрядчик направляет Заказчику на согласование схемы организации движения транспортных средств и пешеходов на участках производства Работ, ограждения мест производства работ на Объекте (далее - Схемы), выполненные в соответствии с отраслевым дорожным методическим документом ОДМ 218.6.019-2016, согласованную с ОГИБДД ОМВД России по Нерюнгринскому району.

3. Предоставить копию договора со специализированной мусороперерабатывающей организацией (полигоном ТБО, КТО), предоставляющей услуги по размещению, переработке и утилизации ТБО и КГО в соответствии с Федеральным законом "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ.

19.06.2025 г. заказчиком подрядчику направлена претензия с требованием в срок до 24.06.2025 г.:

1. Направить в адрес Заказчика график выполнения работ с конкретными сроками выполнения этапов работ по муниципальному контракту N 01163000003250000520001/052А от "03" июня 2025 г., пописанный руководством и заверенный печатью.

2. Приступить к выполнению работ по ремонту автомобильной дороги АЯМ- промплощадка (уч.1) ул. Разрезовская на территории городского поселения "Город Нерюнгри" муниципального района "Нерюнгринский район" Республики Саха (Якутия), согласно (приложение N 1 к муниципальному контракту) до даты начала выполнения Работ, Подрядчик направляет Заказчику на согласование схемы организации движения транспортных средств и пешеходов на участках производства Работ, ограждения мест производства работ на Объекте (далее - Схемы), выполненные в соответствии с отраслевым дорожным методическим документом ОДМ 218.6.019-2016, согласованную с ОГИБДД ОМВД России по Нерюнгринскому району.

3. Предоставить копию договора со специализированной мусороперерабатывающей организацией (полигоном ТБО, КТО), предоставляющей услуги по размещению, переработке и утилизации ТБО и КГО в соответствии с Федеральным законом "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ.

19.06.2025 г. заинтересованным лицом в адрес ОГИБДД ОМВД России по Нерюнгринскому району направлено уведомление с просьбой согласовать ПОДД.

19.06.2025 г. заинтересованным лицом в адрес главы Администрации ГП "город Нерюнгри" согласно которому подрядчик просит:

1) передать объект ремонта по акту приема-передачи;

2) предоставить геодезические данные для разбивки оси дороги;

3) предоставить проектную документацию по ремонту;

4) определить конкретные участки ям очного ремонта;

5) определить, и передать место для строительной площадки.

Также подрядчик дополнительно сообщает о направлении уведомления о ПОДД в адрес ОГИБДД МВД России по Нерюнгринскому району (исх. N 128н от 19 июня 2025 года).

24.06.2025 г. заказчиком составлен акт проверки выполнения работ согласно которому по состоянию на 24.06.2025 г. подрядная организация не приступила к выполнению работ.

01.07.2025 г. заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

04.07.2025 г. заинтересованным лицом в адрес главы Администрации ГП "город Нерюнгри" о следующем: во исполнение муниципального контракта по ремонту автомобильной дороги АЯМ-промплощадка (уч.1) ул. Разрезовская на территории городского поселения "Город Нерюнгри" муниципального района "Нерюнгринский район" Республики Саха (Якутия) ООО "Т" ранее направлял письмо о предоставлении геодезических данных, проектной документации по ремонту, передаче объекта по акту приема-передачи и определении конкретных участков ямочного ремонта и места для строительной площадки (исх.N 129н от 19 июня 2025r).

По состоянию на 04 июля 2025 года ООО "Т" не обладает достаточными данными о конкретных участках ремонта дороги, необходимыми для начала работ, не передан объект ремонта.

Исходя из вышеизложенного, ООО "Т" уведомляет о приостановлении исполнения контракта в связи с невозможностью проведения ремонтных работ.

14.07.2025 г. контракт расторгнут.

Как установлено материалами дела, заинтересованным лицом совершались действия для исполнения свои обязательств по контракту, подрядчик не уклонялся от исполнения контракта.

Более того, согласно условиям муниципального контракта, подрядчик выполняет работы с момента заключения контракта в срок до 20 мая 2026 года.

Таким образом, сроки выполнения работ не закончены, что не дает Комиссии Якутского УФАС России сделать однозначные выводы о том, что подрядчиком нарушены существенные условия контракта, а также о том, что подрядчик является недобросовестным.

Кроме того, как установлено материалами дела подрядчик в письмах просит передать объект ремонта по акту приема-передачи.

На заседании Комиссии Якутского УФАС России заказчик пояснил, что им был передан объект ремонта по акту приема-передачи.

Однако, Комиссии Якутского УФАС России акт приема-передачи не предоставлен.

Размещение сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков осуществляется лишь в случае, если антимонопольный орган в результате проведенной проверки выявит обстоятельства, свидетельствующие о направленности действий исполнителя на несоблюдение условий контракта или уклонение от его исполнения.

Кроме того, согласно правовой позиции Четвертого арбитражного апелляционного суда, изложенного в Постановлении от 20.01.2025 г. по делу N А58-1683/2024 следует: Суд апелляционной инстанции, полагает, что нарушение сроков выполнения работ само по себе не является признаком недобросовестного поведения, и при разрешении вопроса о достаточности оснований для применения специальной меры юридической ответственности как включение сведений в реестр недобросовестных поставщиков, которая является по существу санкцией за недобросовестное поведение участника контракта, выражающееся в намеренном и умышленном нарушении условий контракта.

Таким образом, в данном случае Комиссия Якутского УФАС России считает, что включение заинтересованного лица в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в данном конкретном случае не может рассматриваться в качестве необходимой меры ответственности, поскольку не обеспечивает реализацию целей как ведения такого реестра, так и Закона о контрактной системе.

Включение сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков по существу является санкцией за недобросовестное поведение данного лица, выразившееся в намеренном ненадлежащем исполнении контракта.

Согласно пункту 15 Правил N 1078 орган контроля принимает решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) (если основанием для направления обращения является расторжение контракта в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта) в реестр, если в результате проведения проверок, предусмотренных подпунктом "а" пункта 13 настоящих Правил:

а) выявлены нарушения заказчиком, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок требований к порядку принятию заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, направления его поставщику (подрядчику, исполнителю) и размещения в единой информационной системе;

б) заказчиком не подтверждены факты существенного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

в) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) представлены информация и документы, подтверждающие:

принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта;

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе в связи с мобилизацией в Российской Федерации, введением санкций и (или) мер ограничительного характера. К таким обстоятельствам не относится отказ поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения санкций и (или) мер ограничительного характера в отношении заказчика.

При осуществлении гражданских прав добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

Следует отметить, что при применении гражданского законодательства в гражданских правоотношениях (пункт 2 статьи 6 ГК РФ), в том числе при осуществлении закупок и исполнении договоров изначально презюмируются принципы добросовестности, разумности и справедливости, основные начала гражданского законодательства, провозглашенные статьей 1 ГК РФ, также предусматривают, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно (пункт 3 статьи 1 ГК РФ); никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Учитывая приведенные выше обстоятельства, Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия), рассмотрев обстоятельства и факты дела, поведение лица, направленное на исполнение контрактных обязательства, провела оценку всех фактических обстоятельств дела в совокупности и взаимосвязи и считает, что ООО "Т" не подлежит включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Российской Федерации.

В связи с изложенным, руководствуясь частью 1 статьи 2, пунктом 2 части 15 статьи 99, статьи 104 Закона о контрактной системе и Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078, Комиссия Якутского УФАС России,

Сведения, представленные заказчиком Администрацией муниципального образования "город Нерюнгри" об участнике закупки ООО "Т" для включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги АЯМ-промплощадка (уч.1) ул. Разрезовская на территории городского поселения "Город Нерюнгри" муниципального района "Нерюнгринский район" Республики Саха (Якутия) (изв. N 0116300000325000052) не включать.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня вынесения.