Решение Оренбургское УФАС России от 22.07.2025 N 056/10/104-785/2025

В соответствии с п. 5 ч. 15 ст. 99 Федерального закона N 44-ФЗ от 05.04.2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (здесь и далее по тексту в редакции, действующей на дату заключения государственного контракта (далее - Закон о контрактной системе), п. "б" ч. 13 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078 (далее - Правила) и на основании Приказа Оренбургского УФАС России N 435/25 от 17.07.2025 г., Комиссией Оренбургского УФАС России по осуществлению внеплановых проверок в составе:

Председателя Комиссии: Членов Комиссии:

в присутствии представителей посредством видеоконференцсвязи:

Государственного казенного учреждения "К" -действующая на основании доверенности от 14.07.2025 г.,

Общества с ограниченной ответственностью "Я" - действующего на основании доверенности N 52 от 18.07.2025 г.,

рассмотрев обращение Государственного казенного учреждения "К" о включении в Реестр недобросовестных поставщиков сведений в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Я" (ИНН: <...>) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта на работы по разработке дизайн-проекта и проектно-сметной документации по объекту: "Выполнение работ по ремонту ГКУ "К" центр занятости населения Новоорского района (извещения N 0853500000325002678, реестровый номер контракта N 2561006541725000085),

16.07.2025 г. в Оренбургское УФАС России поступило обращение (вх. N 7205/25 от 17.07.2025 г., реестровый номер обращения N 015320000450000005) Государственного казенного учреждения "К" (далее - Заказчик, ГКУ "К") о включении в Реестр недобросовестных поставщиков, подрядчиков, исполнителей (далее - РНП) сведений в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Я" (ИНН: <...>) (далее - ООО "Я", Подрядчик), в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта на выполнение работы по разработке дизайн-проекта и проектносметной документации по объекту: "Выполнение работ по ремонту ГКУ "К" центр занятости населения Новоорского района (извещения N 0853500000325002678, реестровый номер контракта N 2561006541725000085).

Присутствующий на рассмотрении обращения представитель Заказчика пояснил, что основанием для обращения в антимонопольный орган послужило принятое 02.07.2025 года решение заказчика об одностороннем расторжении контракта от 29.04.2025 г.

Согласно условиям контракта, работы должны были быть выполнены в течение 30 календарных дней с момента подписания, то есть до 30 мая 2025 года. Однако, как подчеркнул Заказчик, к указанной дате Общество не выполнило свои обязательства. Заказчик неоднократно направлял претензии с требованием исполнить контрактные обязательства, напоминая о сроке завершения работ. В ответ на эти претензии ООО "Я" заверяло в готовности выполнить принятые на себя обязательства. Тем не менее, по состоянию на 2 июля 2025 года, работы по созданию дизайн-проекта и проектно-сметной документации по объекту закупки Обществом так и не были завершены.

Представитель Заказчика также обратил внимание Комиссии на то, что данная закупка осуществляется в рамках национального проекта "Кадры". Разработка дизайн-проекта и проектно-сметной документации является необходимым условием для проведения следующей закупки, связанной с текущим ремонтом помещений кадрового центра, которая также финансируется за счет средств этого национального проекта. Невыполнение обязательств по текущему контракту может поставить под угрозу дальнейшую реализацию национального проекта "Кадры", поскольку ремонтные работы планируется провести в летний период.

Кроме того, Заказчик сообщил, что с данным Обществом заключены еще два аналогичных контракта, по которым также имеются неисполненные обязательства.

Представитель Подрядчика пояснил, что задержка исполнения Контракта произошла по причине того, что ООО "Я" приступило к работе без исходных данных предусмотренных техническим заданием, что значительно увеличило время исполнения контракта. При этом 29.05.2025 г. проект-дизайн был размещен в единой информационной системе, но в связи с тем, что проектно-сметная документация должна пройти все необходимые экспертизы произошла задержка исполнения контракта.

Комиссия Оренбургского УФАС России, рассмотрев материалы внеплановой проверки, заслушав приведенные доводы Заказчика, установила следующее:

15.04.2025 г. на официальном сайте Российской Федерации (единая информационная система) в сети Интернет www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке было размещено извещение о проведении запроса котировок в электронной на выполнение работы по разработке дизайн-проекта и проектно-сметной документации по объекту: "Выполнение работ по ремонту ГКУ "К" центр занятости населения Новоорского района (номер извещения 0853500000325002678).

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 440 180,00 рублей.

В соответствии с Протоколом подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 24.04.2025 N ИЗК1 победителем закупки признано ООО "Я" с предложением о цене контракта 308 126,00 руб.

29.04.2025 г. между Заказчиком и ООО "Я" заключен государственный контракт N ЗК-104/2025 на работы по разработке дизайн-проекта и проектно-сметной документации по объекту: "Выполнение работ по ремонту ГКУ "К" центр занятости населения Новоорского района на сумму 308 126,00 руб. (далее - Контракт).

В соответствии с п. 1.1 Контракта, Подрядчик обязуется в установленный контрактом срок разработать для Заказчика дизайн-проект и проектно-сметную документацию по объекту: "Выполнение работ по ремонту ГКУ "К" центр занятости населения Новоорского района, в объеме и по цене, указанным в Приложениях NN 1, 2 к контракту, являющимися неотъемлемой частью контракта, на условиях контракта, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства, а Заказчик обязуется принять работы и обеспечить своевременную их оплату на условиях, определенных контрактом.

Результатом выполненной работы по контракту, предметом которого являются выполнение и подготовка проектно-сметной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, является проектно-сметная документация, включая проведение экспертизы проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации.

Подрядчик обязуется подготовить проектно-сметную документацию в соответствии с нормативно-правовыми актами, строительными нормами и правилами, национальными стандартами, СНиПами, ведомственными строительными нормами, иными нормативными документами, действующими в сфере проектирования и строительства.

Подача пакета документов на экспертизу проходит после согласования проектносметной документации с заказчиком. Срок согласования не может превышать 10 (десять) календарных дней.

Пунктом 3.1 Контракта определено, место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика, при необходимости с выездом на объект, расположенный по адресу: <...>, п 1.

Срок выполнения работ: в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания контракта.

Срок выполнения работ Подрядчиком включает проведение всех предусмотренных нормативно-правовыми Российской Федерации экспертиз проектно-сметной документации, в том числе получение положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации.

В соответствии с п 4.1. работы выполняются в соответствии с требованиями, указанными в Приложениях N 1, N 2, технического задания к Контракту, являющимися неотъемлемой частью Контракта, требованиями действующих в Российской Федерации технических норм.

Материалами дела установлено, 29.05.2025 г. Подрядчиком в ЕИС размещен проект-дизайн, акт об оказании услуг N 104/2025 от 29.05.2025 г. и счет на оплату N 23 от 29.05.2025 г. на сумму 308 126 руб.

30.05.2025 г. Заказчиком в адрес Подрядчика направлено письмо Nб/н с требованием до 03.06.2025 г. предоставить официальный письменный ответ с указанием причин нарушения сроков, а также представить результат работ, предусмотренный контрактом, в полном объеме. Ответ ООО "Я" в материалы дела не представлен.

В следствии чего, Заказчиком было направлено повторное письмо с требованием до 03.06.2025:

предоставить письменные разъяснения по факту нарушения сроков исполнения контракта;

в кратчайший срок, но не позднее 03.06.2025 завершить исполнение обязательств по контракту надлежащим образом;

отозвать выставленные счет и акт до момента надлежащего исполнения и приемки работ.

03.06.2025 г. ООО "Я" направило письмо N 28 от 03.06.2025 г. с уведомлением, что на данный момент Подрядчиком составляется смета по разработанному проекту, полный комплект проектно-сметной документации совместно с положительным заключением экспертизы будет представлен до 23.06.2025 г.

24.06.2025 г. письмом N 731 в соответствии с п. 8.7 Контракта за нарушение сроков исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафов, пени). Доказательств оплаты неустойки (штрафов, пени) ООО "Я" в материалы дела не представлено.

В связи с неисполнением обязательств по разработке дизайн-проекта и проектно-сметной документации по объекту: "Выполнение работ по ремонту ГКУ "К" центр занятости населения Новоорского района и нарушении сроков исполнения 02.07.2025 г. Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта N ЗК-104/2025 от 29.04.2025 г.

02.07.2025 г. в ответ на принятое решение ООО "Я" уведомляет Заказчика о том, что комплект проектно-сметной документации совместно с положительным заключением экспертизы будет представлен до 14.07.2025 г. Между тем материалами делами исполнение ООО "Я" принятых обязательств по контракту не подтверждается.

Частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств при условии, если это было предусмотрено контрактом.

В соответствии с п. 13.3. Контракта, расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, на основании решения суда, в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения Контракта в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ и положениями ч. 8 - 23 и 25 ст. 95 Закона N 44-ФЗ.

Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта устанавливается Законом N 44-ФЗ.

Пунктом 13.4 Контракта установлено, что Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом N 44-ФЗ. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке, с соблюдением требований Закона N 44-ФЗ, в следующих случаях:

систематическое (2 раза и более) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, сроков предоставления документов; если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (ч. 2 ст. 715 ГК РФ);

Согласно ч. 12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе, в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1. заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2. решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одногочаса с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3. поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

С учетом требований ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

02.07.2025 г. Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

02.07.2025 14:25 (МСК) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта было размещено Заказчиком в Единой информационной системе.

Подрядчиком данное решение получено 02.07.2025 14:25 (МСК)

На основании вышеизложенного, на дату заседания Комиссии Оренбургского УФАС России решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается вступившим в силу.

Доказательств того, что ООО "Я" после принятия Заказчиком решения о расторжении контракта в одностороннем порядке исполнило обязательство надлежащим образом, в материалы дела не представлено.

Согласно ч. 16 ст. 95 Закона о контрактной системе, информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут, в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Согласно пункту 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации существенным признается нарушение договора одной из сторон, влекущее для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Принимая решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик указал на неисполнение Подрядчиком принятых на себя обязательств.

Комиссией Оренбургского УФАС России установлено, что существенное нарушение условий контракта заключается в том, что Подрядчиком были нарушены требования Государственного Контракта N ЗК-104/2025 от 29.04.2025 г. на работы по разработке дизайн-проекта и проектно-сметной документации по объекту: "Выполнение работ по ремонту ГКУ "К" центр занятости населения Новоорского района (извещения N 0853500000325002678, реестровый номер контракта N 2561006541725000085).

В соответствии с п. 8 постановления Пленума ВС РФ N 7 в силу п. 3 ст. 401 ГК РФ для признания обстоятельства непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и непредотвратимый при данных условиях характер. Требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкретных условиях. Если иное не предусмотрено законом, обстоятельство признается непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий. Не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий стороны обязательства, например, отсутствие у должника необходимых денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные действия его представителей.

Комиссия Оренбургского УФАС России обращает внимание, что, направляя заявку на участие в запросе котировок, Подрядчик должен понимать последствия совершения таких действий и принимать организационные и экономические меры для исполнения договора в случае признания его победителем.

Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации разъясняет, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ).

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации договор может быть изменен по соглашению сторон или в судебном порядке.

В силу пункта 1 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием для расторжения договора является существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

В соответствии с частью 14 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

Вместе с тем, доказательств того, что Общество после принятия Заказчиком решения о расторжении контракта в одностороннем порядке исполнило обязательство в полном объеме, в материалы дела не представлено.

Частью 1 статьи 421 Гражданского Кодекса РФ установлено, что понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Согласно части 1 статьи 34 Закона о контрактной системе, контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением, документацией о закупке, заявкой участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение, документация о закупке, заявка не предусмотрены. В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона, контракт должен содержать порядок определения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги на основании заявок заказчика.

Следовательно, у Подрядчика отсутствовали правовые основания для неисполнения условий контракта, поскольку, выражая согласие с условиями документации об запросе котировок в электронном виде, подавая заявку на участие в запросе котировок в электронном виде, ООО "Я" приняло на себя обязательства по исполнению условий договора. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Предпринимательская деятельность осуществляется самостоятельно и на свой риск. Как следует из материалов дела, ООО "Я" уклонилось от исполнения Контракта. Доказательств, свидетельствующих о невозможности исполнения условий указанного контракта, представлено не было.

Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, осуществляет такими действиями свою предпринимательскую деятельность.

Принимая решение об участии в закупке и подавая соответствующую заявку, участник несет риск наступления неблагоприятных для него последствий, предусмотренных Законом о контрактной системе, в случае совершения им действий (бездействия) в противоречие требованиям Закона о контрактной системе.

Таким образом, подавая заявку на участие в закупке, лицо, ее подающее, должно осознавать наступление определенных последствий своих действий, в том числе и наступление неблагоприятных для него последствий.

Согласно части 1 статьи 12 Закона о контрактной системе, заказчики при планировании и осуществлении закупок должны исходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Реализуя указанный принцип, заказчики при планировании и осуществлении закупок должны исходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения своевременного и полного удовлетворения своих потребностей в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности.

Одним из таких средств, обеспечивающих заказчикам возможность достижения "заданных результатов", является ведение реестра недобросовестных поставщиков, в который включается информация об участниках закупок, нарушивших существенные условия контракта.

Участие таких лиц в последующих закупках не позволит заказчикам с оптимальными издержками добиться "заданных результатов", приведет к неэффективному расходованию бюджетных средств и нарушению конкуренции.

Исходя из правовой позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении N 25 от 23.06.2015 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны. По общему правилу части 5 статьи 10 ГК добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Кроме того, принцип эффективного правосудия предполагает возможность превентивной судебной защиты субъекта гражданского оборота от действий, создающих угрозу нарушения его прав (абзац третий статьи 12 ГК РФ), то есть допускает активную правовую охрану интересов такого субъекта от еще не состоявшихся, но потенциально неизбежных последствий.

Согласно данным с сайта https://kad.arbitr.ru/, на дату заседания Комиссии Оренбургского УФАС России исковое Арбитражным судом Оренбургской области не рассматривается дело об обжаловании решения Заказчика от 02.07.2025 г. об одностороннем отказе от исполнения контракта. Таким образом, сведения о том, что принятое Заказчиком решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта на дату заседания Комиссии Оренбургского УФАС России было отменено либо обжаловано, в материалах дела также отсутствуют.

В настоящем случае, ожидаемым и добросовестным поведением ООО "Я" явилось бы надлежащее исполнение условий контракта.

Вместе с тем, Исполнителем не были предприняты все необходимые и разумные меры с целью исполнения условий государственного контракта N ЗК-104/2025 от 29.04.2025 г., в его поведении содержатся признаки недобросовестности и при таких обстоятельствах включение Исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков является необходимой мерой его ответственности, поскольку служит для ограждения государственных заказчиков от недобросовестных поставщиков.

Кроме того, Комиссией Оренбургского УФАС России принимается во внимание тот факт, что ООО "Я" также заключило с ГКУ "К" схожие контракты по разработке дизайн-проекта и проектно-сметной документации по объектам различных районов и также не исполнило взятое на себя обязательство.

В соответствии с ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Порядок принятия решения о включении информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиком определен Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)".

Пунктом 11 Постановления предусмотрено, что в процессе рассмотрения вопроса о включении в реестр недобросовестных поставщиков контрольный орган осуществляет проверку поступивших информации и документов, на наличие фактов, подтверждающих недобросовестность поставщика.

В соответствии с ч. 9 ст. 104 Закона о контрактной системе информация о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) исключается из указанного реестра по истечении двух лет с даты ее включения в реестр недобросовестных поставщиков.

На основании вышеизложенного, Комиссия Оренбургского УФАС России, руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)", ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе,

1. Обращение Государственного казенного учреждения "К" о включении в Реестр недобросовестных поставщиков сведений в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Я" (ИНН: <...>, КПП: 561001001, ОГРН: <...>) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта на работы по разработке дизайн-проекта и проектно-сметной документации по объекту: "Выполнение работ по ремонту ГКУ "К" центр занятости населения Новоорского района (извещения N 0853500000325002678, реестровый номер контракта N 2561006541725000085), удовлетворить.

2. Сведения, представленные Государственным казенным учреждением "К" в отношении:

-Общества с ограниченной ответственностью "Я" (сокращенное наименование: ООО "Я", включить в Реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта сроком на два года.

Датой включения сведений в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Я" в Реестр недобросовестных поставщиков считать дату размещения указанных сведений на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд.

3. Исключить информацию об Обществе с ограниченной ответственностью "Я" из Реестра недобросовестных поставщиков по истечении двух лет со дня включения в реестр.

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение 3-х месяцев со дня его вынесения.