Решение Оренбургское УФАС России от 13.05.2025 N 056/10/104-497/2025

В соответствии с п. 5 ч. 15 ст. 99 Федерального закона N 44-ФЗ от 05.04.2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее по тексту - Закон о контрактной системе), п. "б" ч. 13 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078 (далее по тексту - Правила) и на основании Приказа Оренбургского УФАС России N 264/25 от 06.05.2025 г., Комиссией Оренбургского УФАС России по осуществлению внеплановых проверок в составе:

Председателя Комиссии:, Членов Комиссии:

в отсутствии представителей ООО "СА", Администрации муниципального образования Нежинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области (о дате, времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом),

рассмотрев обращение Администрации муниципального образования Нежинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области (вх. N 4615-ЭП/25 от 30.04.2025 г.) о включении в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сведений в отношении ООО "СА" (ИНН: <...>, ОГРН: <...>, КПП: 561201001), в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта по осуществлению строительного контроля в процессе строительства на объекте "Строительство дорог местного значения в с. Нежинка Оренбургского района Оренбургской области по ул. Столичная (от дома N 24 по ул. Южная до дома N 27 по ул. Набережная), по ул. Набережная (от перекрестка с ул. Столичная до ул. Раздольная)",

30 апреля 2025 года в Оренбургское УФАС России поступило обращение (вх. N 4615-ЭП/25 от 30.04.2025 г.) Администрации муниципального образования Нежинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области (далее по тексту - Заказчик) о включении в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее по тексту - РНП) сведений в отношении ООО "СА" (ИНН: <...>, ОГРН: <...>, КПП: 561201001) (далее по тексту - Общество, Исполнитель), в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта по осуществлению строительного контроля в процессе строительства на объекте "Строительство дорог местного значения в с. Нежинка Оренбургского района Оренбургской области по ул. Столичная (от дома N 24 по ул. Южная до дома N 27 по ул. Набережная), по ул. Набережная (от перекрестка с ул. Столичная до ул. Раздольная)".

Уведомлением (исх. N ЛЧ/2930/25 от 06.05.2025 г.) (далее - уведомление) заседание Комиссии Оренбургского УФАС России было назначено на 13.05.2025 г. в 11 часов 00 минут.

Из представленных Заказчиком материалов следует, что 05.08.2024 г. с ООО "СА" заключен муниципальный контракт N 1 по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе на сумму 525 000,00 рублей (далее - Контракт).

Согласно условиям контракта, Общество обязалось оказать услуги по осуществлению строительного контроля в процессе строительства на объекте в рамках исполнения муниципального контракта N 0853500000324005844 от 05.08.2025 г.

30.09.2024 г. Обществом предоставлены документы о приемке выполненных работ на сумму 6 098 122,69 по первому этапу муниципального контракта N 0853500000324005844 от 05.08.2024 г., подписанные совместно с Подрядчиком ООО "СБ".

После подтверждения Обществом качества и объема выполненных работ, а также подписания Исполнителем документов о приемке выполненных работ, Заказчиком 28.10.2024 г. работы были приняты и подписаны документы о приемке выполненных работ.

Поскольку финансирование работ по вышеуказанным контрактам осуществляется за счет средств областного бюджета, Заказчиком 28.10.2024 г. в адрес Министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области (далее - Минстрой Оренбургской области) была направлена заявка на перечисление суммы дотации на выполненный объем работ. 30.10.2024 г. осуществлен комиссионный выезд на объект, в результате которого выявлены несоответствия выполненных строительно-монтажных работ и проектной документации.

10.12.2024 г. Заказчиком в адрес Исполнителя направлено письмо о выявленных недостатках, в связи с чем, Заказчик сообщает, что услуги по осуществлению строительного контроля оказаны ненадлежащим образом.

20.02.2025 г. в адрес Заказчика поступило письмо Минстроя Оренбургской области о невозможности осуществления перечисления дотации за выполненные работы в 2025 г. В этой связи, Заказчиком 15.04.2025 г. было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Комиссия Оренбургского УФАС России, рассмотрев материалы внеплановой проверки, установила следующее:

05.08.2024 г. между Заказчиком и ООО "СБ" был заключен контракт N 0853500000324005844 на строительство дорог местного значения в с. Нежинка Оренбургского района Оренбургской области по ул. Столичная (от дома N 24 по ул. Южная до дома N 27 по ул. Набережная), по ул. Набережная (от перекрестка с ул. Столичная до ул. Раздольная) на сумму 47 041 422,39 рублей.

05.08.2024 г. между Заказчиком и ООО "СА" был заключен контракт N 1 по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе (на сумму 525 000,00 рублей) на оказание услуг по осуществлению строительного контроля в процессе строительства на объекте в рамках исполнения муниципального контракта N 0853500000324005844 от 05.08.2024 г.

В соответствии с ч. 1 ст. 94 Закона о контрактной системе, исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;

2) оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при исполнении, изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

В соответствии с п. 1.1 Контракта, Исполнитель обязуется оказать услуги по осуществлению строительного контроля в процессе строительства на объекте "Строительство дорог местного значения в с. Нежинка Оренбургского района Оренбургской области по ул. Столичная (от дома N 24 по ул. Южная до дома N 27 по ул. Набережная), по ул. Набережная (от перекрестка с ул. Столичная до ул. Раздольная)".

В соответствии с п. 3.2.1 Контракта, начальный срок оказания услуг: с момента заключения контракта.

В соответствии с п. 3.2. Контракта, окончание оказания услуг: по 15.09.2024 г. или с момента подписания последнего документа о приемке выполненных работ по строительству Объекта в рамках оказания услуг по контракту в зависимости от того, какое из событий наступит позднее.

В соответствии с п. 4.1 Контракта, работы по настоящему контракту принимаются после полного выполнения работ. После выполнения работ исполнитель сообщает Заказчику (заказным письмом с уведомлением о вручении либо по электронному адресу neghin_s_s@mail.ru) о готовности работ к сдаче и предоставляет Заказчику следующие документы в 2 (двух) экземплярах:

- акт о приемке выполненных работ,

- счет (либо счет-фактуру, если исполнитель является плательщиком НДС).

Иные документы, если это предусмотрено техническим заданием.

30.09.2024 г. Обществом предоставлены документы о приемке выполненных работ на сумму 6 098 122,69 по первому этапу муниципального контракта N 0853500000324005844 от 05.08.2024 г., подписанные совместно с Подрядчиком ООО "СБ".

Как указывает в представленных сведениях Заказчик, 28.10.2024 г., после подтверждения ООО "СА" качества и объема выполненных работ, а также подписания Обществом документов о приемке выполненных ООО "СБ" работ, Заказчиком в свою очередь работы были приняты и подписаны документы о приемке выполненных работ.

28.10.2024 г. Заказчиком в адрес Минстроя Оренбургской области направлена заявка N 2262 на перечисление дотации в рамках соглашения о предоставлении дотации бюджету МО на осуществление дорожной деятельности от 16.04.2024 N 42 (далее - соглашение) на общую сумму 6 098 122,69 рублей.

30.10.2024 осуществлен комиссионный выезд на объект, по результатам которого Заказчиком выявлены несоответствия выполненных работ:

- выявлены несоответствия выполненных строительно-монтажных и проектной документации в части применяемых асфальтобетонных смесей на тротуаре, проезжей части автомобильной дороги, поперечного уклона проезжей части, которые возможно определить представителями Заказчика и строительного надзора на стадии приемки выполненных работ, в том числе в рамках проверки исполнительной документации;

- не представлена исполнительная документация на выполненные работы, запрашиваемая в письме Минстроя Оренбургской области от 28.10.2024 N 07/947-АМП на момент осуществления мониторинга.

10.12.2024 г. Заказчиком адрес ООО "СА" направлено письмо о выявленных недостатках, в связи с чем, Заказчик сообщает, что услуги по осуществлению строительного контроля оказаны ненадлежащим образом.

21.01.2025 г. Заказчиком в адрес Минстроя Оренбургской области направлено письмо исх. N 65 с просьбой выделить денежные средства на объект "Строительство дорог местного значения в с. Нежинка Оренбургского района Оренбургской области по ул. Столичная (от дома N 24 по ул. Южная до дома N 27 по ул. Набережная), по ул. Набережная (от перекрестка с ул. Столичная до ул. Раздольная)".

20.02.2025 г. в адрес Заказчика поступило письмо Минстроя Оренбургской области исх. N 07/131-АМП о невозможности осуществления перечисления дотации за выполненные работы в 2025 г.

Согласно положениям ч. 15 ст. 95 Закона о контрактной системе, заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:

1) если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком (исполнителем), его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом;

2) если в ходе исполнения заключенного в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона контракта на поставку товара, производство которого создано или модернизировано и (или) освоено на территории Российской Федерации в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, такой специальный инвестиционный контракт расторгнут. При этом расторжение контракта, заключенного в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона, осуществляется в следующем порядке:

а) сторона специального инвестиционного контракта, которая заключила такой контракт от имени Российской Федерации (Российской Федерации наряду с субъектом Российской Федерации и (или) муниципальным образованием), направляет в течение десяти рабочих дней со дня его расторжения уведомление об указанном расторжении заказчикам, заключившим в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона контракты на поставку товара, обязательства по которым не исполнены на дату направления такого уведомления. Уведомление о расторжении специального инвестиционного контракта направляется заказчикам по почте заказными письмами с уведомлением о вручении по адресам заказчиков, указанным в контрактах. Перечень соответствующих заказчиков определяется на основании информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками;

б) заказчики не позднее трех рабочих дней с даты получения указанного в подпункте "а" настоящего пункта уведомления обязаны принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона;

в) расторжение контракта после принятия решения, указанного в подпункте "б" настоящего пункта, осуществляется в соответствии с общим порядком, предусмотренным настоящей статьей;

3) если в ходе исполнения контракта, заключенного в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона, расторгнут контракт со встречными инвестиционными обязательствами, заключенный в соответствии со статьей 111.4 настоящего Федерального закона. При этом расторжение контракта, заключенного в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона, осуществляется в следующем порядке:

а) сторона контракта со встречными инвестиционными обязательствами, которая заключила такой контракт от имени субъекта Российской Федерации согласно статье 111.4 настоящего Федерального закона, направляет в течение десяти рабочих дней со дня его расторжения уведомления об указанном расторжении заказчикам, заключившим в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона контракты, обязательства по которым не исполнены на дату направления таких уведомлений. Уведомление о расторжении контракта со встречными инвестиционными обязательствами, заключенного согласно статье 111.4 настоящего Федерального закона, направляется заказчикам по почте заказными письмами с уведомлением о вручении по адресам заказчиков, указанным в контрактах. Перечень соответствующих заказчиков определяется на основании информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками;

б) заказчики в течение трех рабочих дней с даты получения указанного в подпункте "а" настоящего пункта уведомления обязаны принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона;

в) расторжение контракта после принятия решения, указанного в подпункте "б" настоящего пункта, осуществляется в соответствии с общим порядком, предусмотренным настоящей статьей.

Частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Согласно ч. 12.2 ст. 95 Закона о контрактной системе, в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, при осуществлении закупок, предусмотренных статьей 93 (за исключением закупки, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 настоящего Федерального закона), статьей 111 (в случае определения в соответствии с частью 1 статьи 111 настоящего Федерального закона особенностей, предусматривающих неразмещение информации и документов в единой информационной системе, на официальном сайте при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и статьей 111.1 настоящего Федерального закона, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку или направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку);

2) дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).

С учетом требований ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Частью 14 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

В соответствии с п. 7.2 Контракта, Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в случае исполнения, просрочки исполнения, либо ненадлежащего исполнения Исполнителем условий Контракта, в том числе:

- в случае нарушения Исполнителем сроков начала выполнения работ более чем на 5 (пять) рабочих дней,

- в случае выполнения Исполнителем работ ненадлежащего качества,

- в случае установления факта проведения ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства,

- в случае неустранения Исполнителем недостатков, выявленных в ходе исполнения контракта или невозможность их устранить из-за существенности,

- по основаниям, предусмотренных си. 451 Гражданского Кодекса Российской Федерации,

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

15.04.2025 г. Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

16.04.2025 г. решение об одностороннем отказе направлено в адрес Общества посредством электронной почты по адресу - sk.arsenalgrupp@gmail.com.

Учитывая положения ч. 12.2 ст. 95 Закона о контрактной системе, односторонний отказ Заказчика от исполнения Контракта вступил в силу 28.04.2024 г. Следовательно, на дату заседания Комиссии Оренбургского УФАС России решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается вступившим в силу.

Согласно ч. 16 ст. 95 Закона о контрактной системе, информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут, в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В соответствии с ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Порядок рассмотрения обращения о включении информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков и ведения реестра такого реестра определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 N 1078 (далее - Постановление N 1078).

Согласно ч. 7 ст. 104 Закона о контрактной системе, а также п. 13 Постановления N 1078, уполномоченный орган осуществляет проверку информации и документов, указанных в пунктах 6 - 8 настоящих Правил, на наличие фактов, подтверждающих недобросовестность поставщика (подрядчика, исполнителя), не позднее 5 рабочих дней с даты их поступления.

Реестр недобросовестных поставщиков служит инструментом, обеспечивающим реализацию целей регулирования отношений, определенных в общих положениях законодательства в сфере закупок, по добросовестной конкуренции и предотвращению злоупотреблений в сфере закупок, следовательно, является механизмом защиты государственных и муниципальных заказчиков от недобросовестных действий поставщиков (исполнителей, подрядчиков).

Основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков является только такое действие лица, которое предполагает его недобросовестное поведение, совершение им действий (бездействия) в противоречие требованиям Закона о контрактной системе.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, сформированной Определением от 19.02.2015 N 301-КГ15-632 по делу N А29-3152/2014, при рассмотрении вопроса о законности решения о включении или невключении лица в реестр недобросовестных поставщиков нельзя ограничиться только формальной констатацией ненадлежащего исполнения хозяйствующим субъектом тех или иных нормативных требований без выяснения и оценки всех фактических обстоятельств дела в совокупности и взаимосвязи. При принятии решения о включении в реестр недобросовестных поставщиков нельзя ограничиваться формальной позицией, поэтому по делу подлежат установлению обстоятельства недобросовестного поведения поставщика.

Включение лица в реестр невозможно без установления его вины, выраженной в сознательном уклонении от исполнения контракта.

При привлечении лица к публично-правовой ответственности государственным органом должна быть установлена вина этого лица в нарушении закона.

Конституционный Суд Российской Федерации в своих судебных актах неоднократно указывал, что применяемые государственными органами санкции, в том числе штрафного характера, должны отвечать требованиям Конституции Российской Федерации, в том числе соответствовать принципу юридического равенства, быть соразмерными конституционно защищаемым целям и ценностям, исключать возможность их произвольного истолкования и применения (Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 30.07.2001 N 13-П, от 21.11.2002 N 15-П).

При рассмотрении вопроса о наличии оснований для включения ООО "СА" в реестр недобросовестных поставщиков, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, антимонопольный орган обязан не только убедиться в наличии оснований для расторжения контракта и соблюдении порядка его расторжения заказчиком, но и установить недобросовестный характер действий поставщика (подрядчика, исполнителя), что предполагает отсутствие у последнего реального намерения заключить и исполнить контракт надлежащим образом и в согласованные сроки.

Отказ заказчика от договора, в том числе по мотиву существенного нарушения подрядчиком условия договора, может являться как следствием недобросовестного поведения поставщика, принимавшего участие в торгах номинально и не имеющего намерения реально выполнять работы по контракту, так и не являться таковым (в том случае, если нарушение условий договора не вызвано злонамеренными действиями поставщика, а связано с обстоятельствами, находящимися вне его сферы контроля).

На основании исследования имеющихся в материалах дела доказательств в их совокупности и взаимосвязи, с учетом выполненных и принятых Заказчиком работ, Комиссия Оренбургского УФАС России обстоятельств, объективно свидетельствующих о наличии недобросовестных действий ООО "СА" не выявила, в связи с чем, сведения в отношении ООО "СА" не подлежат включению в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

На основании вышеизложенного, Комиссия Оренбургского УФАС России, руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)", ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе,

1. В удовлетворении требований Администрации муниципального образования Нежинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области (вх. N 4615-ЭП/25 от 30.04.2025 г.) о включении в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сведений в отношении ООО "СА" (ИНН: <...>, ОГРН: <...>, КПП: 561201001), в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта по осуществлению строительного контроля в процессе строительства на объекте "Строительство дорог местного значения в с. Нежинка Оренбургского района Оренбургской области по ул. Столичная (от дома N 24 по ул. Южная до дома N 27 по ул. Набережная), по ул. Набережная (от перекрестка с ул. Столичная до ул. Раздольная)", отказать.

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение 3-х месяцев со дня его вынесения.