Решение Новгородское УФАС России от 27.05.2025 N 053/10/104-308/2025
Реквизиты
Решение Новгородское УФАС России от 27.05.2025 N 053/10/104-308/2025
Статус
Действующее
Результат
Иное
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 27 мая 2025 г. N 053/10/104-308/2025
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ФАКТА ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРАКТА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
Резолютивная часть оглашена 23.05.2025
В полном объеме изготовлено 27.05.2025
Комиссия по контролю за осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Управления Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области (далее - Новгородское УФАС России, Управление) (далее - Комиссия) в составе:
...;
...;
...,
в присутствии представителей:
- муниципального заказчика - Администрации Чудовского муниципального района (174210, <...>; далее - Администрация) - ... (доверенность N ... от ...);
- участника закупки (подрядчика) - Общества с ограниченной ответственностью "У" (ИНН: <...>; 622004, <...> зд. 3, офис 5; далее - ООО "У") - ... (доверенность N ... от ...),
рассмотрев сведения, поступившие от муниципального заказчика - Администрации об одностороннем отказе муниципального заказчика от исполнения муниципального контракта N 17-ЗКг от 08.04.2025 (реестровый номер контракта - 35318004567 25 000011; далее - Контракт), заключенного с ООО "У" по итогам проведения запроса котировок в электронной форме на выполнение работ по демонтажу поврежденных пожаром аварийных многоквартирных домов по адресу: <...> и <...>, извещение N 0150300004125000038 о проведении которого было размещено на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети "Интернет" по адресу: www.zakupki.gov.ru 27.03.2025,
установила:
19.05.2025 в Новгородское УФАС России от муниципального заказчика - Администрации поступили сведения об одностороннем отказе муниципального заказчика от исполнения Контракта, заключенного с ООО "У" по итогам проведения запроса котировок в электронной форме на выполнение работ по демонтажу поврежденных пожаром аварийных многоквартирных домов по адресу: <...> и <...>, извещение N 0150300004125000038 о проведении которого было размещено на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети "Интернет" по адресу: www.zakupki.gov.ru 27.03.2025 (далее - Сведения).
Сведения представлены в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 N 1078 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)" (далее - Правила).
Руководствуясь пунктом 13 Правил, на основании пункта 5 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) Комиссией Новгородского УФАС России осуществлена внеплановая проверка соблюдения муниципальным заказчиком - Администрацией процедуры одностороннего отказа от исполнения Контракта, заключенного с ООО "У".
В результате рассмотрения Сведений и проведения внеплановой проверки установлено следующее.
В марте - апреле 2025 года муниципальным заказчиком - Администрацией и его котировочной комиссией осуществлялась закупка путем проведения запроса котировок в электронной форме на выполнение работ по демонтажу поврежденных пожаром аварийных многоквартирных домов по адресу: <...> и <...>, извещение N 0150300004125000038 о проведении которого было размещено на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети "Интернет" по адресу: www.zakupki.gov.ru 27.03.2025 (начальная (максимальная) цена контракта - 700 000, 00 рублей).
В соответствии с протоколом подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке 0150300004125000038 от 03.04.2025, победителем рассматриваемой закупки признан участник закупки с идентификационным номером заявки 118544157 - ООО "У".
08.04.2025 по итогам проведения вышеуказанной закупки между Администрацией и ООО "У" был заключен Контракт.
Согласно пункту 1.2 Контракта предметом контракта является выполнение работ по демонтажу поврежденных пожаром аварийных многоквартирных домов по адресу: <...> и <...> в соответствии с Техническим заданием (приложение N 1) к настоящему контракту.
В соответствии с пунктом 1.3 Контракта результатом выполненных работ по контракту является полное очищение земельного участка, расположенного по адресу: <...> и <...>, от аварийного здания и конструктивных элементов аварийного здания.
Согласно пункту 1.4 Контракта на условиях и в сроки, установленные контрактом, Подрядчик (ООО "У") обязуется выполнить указанные в пункте 1.2 настоящего контракта работы и передать Заказчику (Администрации) результат выполненных работ, а Заказчик обязуется принять его и оплатить.
В соответствии с условиями Контракта Подрядчик, в частности, обязуется:
- выполнить все работы в полном соответствии с техническим заданием (Приложение N 1 к настоящему контракту) в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего контракта, действующими строительными нормами и правилами предусмотренными для выполнения данного вида работ, техническими условиями, ГОСТ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами другими нормами действующего законодательства на территории Российской Федерации (подпункт 2.1.1 пункта 2.1 Контракта);
- выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом (подпункт 2.1.6 пункта 2.1 Контракта).
Согласно пункту 3.1 Контракта место выполнения работ: <...> и <...> в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1 к Контракту).
В соответствии с пунктом 3.2 Контракта сроки выполнения работ:
- начало выполнения работ: с даты заключения контракта.
- срок завершения работ: 30.04.2025 г.
При исполнении Контракта предусмотрена электронная приемка выполненных работ. Порядок приемки выполненных работ регламентирован разделом 4 Контракта.
Подрядчик приступает к выполнению работ, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего контракта со дня заключения настоящего контракта и выполняет их в срок, установленный пунктом 3.2 настоящего контракта (пункт 5.1 Контракта).
В соответствии с пунктом 6.2 Контракта цена контракта составляет: 670 000,00 руб. (Шестьсот семьдесят тысяч рублей ноль копеек), и включает в себя расходы по выполнению работ, стоимость материалов, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, налоги (включая сумму налога на добавленную стоимость (НДС), и другие обязательные платежи, сборы, пошлины, которые в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством должен уплачивать Подрядчик при выполнении Контракта.
Как следует из представленных Сведений, работы в рамках Контракта подрядчиком в установленный срок выполнены не были.
В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии с пунктом 1 статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
Согласно части 8 статьи 95 Закона о контрактной системе расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
Согласно пункту 9.1 Контракта расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и положениями предусмотренными статьей 95 Федеральном законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В соответствии с пунктом 2 статьи 702 ГК РФ к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.
В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Согласно пункту 2 статьи 405 ГК РФ если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.
Пунктом 3 статьи 708 ГК РФ установлено, что указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.
Как указывает заказчик, в установленный срок работы в рамках Контракта ООО "У" выполнены не были.
06.05.2025 Администрацией было принято Распоряжение N 80-рг "Об одностороннем отказе от исполнения контракта от 08.04.2025 N 17-ЗКг" следующего содержания.
Администрацией принято решение о расторжении Контракта в одностороннем порядке в связи с невыполнением подрядчиком работ по Контракту в установленный срок.
ООО "У" не представило письменные объяснения по факту ненадлежащего исполнения договорных обязательств по Контракту.
В ходе рассмотрения Сведений представитель ООО "У" дал устные пояснения по факту ненадлежащего исполнения обществом договорных обязательств по Контракту, суть которых сводится к следующему.
В установленный Контрактом срок работы, предусмотренные Контрактом, не могли быть выполнены в связи с временным ограничением в весенний период 2025 года (с 01.04.2025 по 30.04.2025) движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения.
В связи с данными ограничениями выполнить работы в установленный срок (в том числе вывезти мусор на свалки, расположенные в 80 километров от города) не представлялось возможным.
Несмотря на то, что заказчик изначально знал о сроках такого ограничения, им был установлен срок выполнения работ до 30.04.2025.
Подрядчик планировал приступить к работам после окончания майских праздников.
Администрация могла предоставить подрядчику возможность выполнить работы после 30.04.2025, ограничившись применением штрафных санкций. Однако, заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
При изложенных обстоятельствах в действиях подрядчика отсутствуют какие-либо признаки недобросовестного поведения, в связи с чем, основания для включения Сведений в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) отсутствуют.
В результате рассмотрения Сведений установлено следующее.
Согласно части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;
2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Действия, предусмотренные пунктом 1 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе, Администрацией были выполнены 06.05.2025 (в указанную дату с использованием единой информационной системы было сформировано решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта (далее - Решение об одностороннем отказе), подписано усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещено в единой информационной системе).
В силу положений пунктов 2, 3 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе датой надлежащего уведомления ООО "У" о принятом Решении об одностороннем отказе также являлось 06.05.2025, что подтверждается соответствующей информацией единой информационной системы ("Поставщик получено 06.05.2025 15:41 (МСК)").
В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Согласно части 14 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
Как следует из представленных заказчиком Сведений, в установленный срок обстоятельства, послужившие основанием для принятия Решения об одностороннем отказе, ООО "У" устранены не были.
Учитывая вышеизложенное, Решение об одностороннем отказе вступило в силу 17.05.2025, с данной даты Контракт считается расторгнутым.
При решении вопроса о включении Сведений в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Комиссия Новгородского УФАС России приходит к следующим выводам.
К выполнению работ в установленный Контрактом срок (с даты заключения Контракта) подрядчик не приступил.
Работы по Контракту должны были быть выполнены в срок до 30.04.2025. В установленный срок работы по Контракту подрядчиком выполнены не были.
Данный факт представителем подрядчика в ходе рассмотрения Сведений не оспаривался.
30.04.2025 комиссией Администрации был составлен акт осмотра территории земельных участков, расположенных по адресам: <...>. При осмотре было установлено следующее: на земельном участке, расположенном по адресу: <...> расположены оставшиеся части поврежденного пожаром жилого дома, состоящие из фундамента, фрагментов бревенчатых стен, кирпичных обломков печных труб; на земельном участке, расположенном по адресу: <...> расположены оставшиеся части поврежденного пожаром жилого дома, состоящие из фундамента, оставшихся частей бревенчатых стен. Выводы комиссии: к работам по демонтажу поврежденных пожаром аварийных многоквартирных домов по адресу: <...> и <...> ООО "У" не приступил.
В качестве подтверждения данного вывода к данному акту приложены материалы фотофиксации.
В ходе рассмотрения Сведений представитель муниципального заказчика устно отметила, что в установленный частью 14 статьи 95 Закона о контрактной системе срок нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия Решения об одностороннем отказе, подрядчиком устранены не были, к выполнению работ подрядчик не приступал.
16.05.2025 (в последний день срока, в течение которого заказчиком могло быть отменено Решение об одностороннем отказе) подрядчик посредством единой информационной системы направил в адрес заказчика претензию, в которой указал, что "задержка исполнения произошла из-за закрытия дорог и занятости техники. В настоящее время с 18.05.2025 г готовы приступить в исполнению контракта, демонтаж произведем в 2-3 дня Просим отменить одностороннее расторжение контракта".
Таким образом, материалами Сведений подтверждается, что к выполнению работ подрядчик не приступил ни в сроки, предусмотренные Контрактом, ни после истечения данных сроков (в том числе в течение срока, предусмотренного частью 14 статьи 95 Закона о контрактной системе).
То есть, в период действия Контракта подрядчик к исполнению своих обязанностей по Контракту не приступал.
Доводы представителя подрядчика, озвученные в ходе рассмотрения Сведений, не подтверждают добросовестного поведения ООО "У" при исполнении Контракта.
Согласно положениям абзаца 3 пункта 1 статьи 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
Участник закупки, осуществляющий предпринимательскую деятельность путем участия в государственных и муниципальных закупках, самостоятельно несет ответственность и риски наступления негативных последствий, связанных с невозможностью исполнения заключаемых контрактов.
Согласно части 1 статьи 34 Закона о контрактной системе контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением, документацией о закупке, заявкой участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение, документация о закупке, заявка не предусмотрены.
Подавая заявку на участие в рассматриваемом запросе котировок в электронной форме, ООО "У" выразило согласие на выполнение работ на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок, в том числе выразило согласие с объемом работ, установленными требованиями к качеству работ, а также сроку выполнения работ.
Однако, к выполнению работ по Контракту ООО "У" не приступило.
Ссылка представителя ООО "У" на временные ограничения в весенний период 2025 года движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения является несостоятельной в силу следующего.
Распоряжением Правительства Новгородской области от 25.02.2025 N 107-рз с 01 по 30 апреля 2025 года введено временное ограничение движения по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения (далее автомобильные дороги), указанным в перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Новгородской области, утвержденном постановлением Администрации Новгородской области от 01.06.2010 N 243 (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах Пестовского и Хвойнинского муниципальных округов Новгородской области), следующих транспортных средств:
с осевыми нагрузками свыше 5,0 т на автомобильных дорогах (участках автомобильных дорог) с асфальтобетонным покрытием;
с осевыми нагрузками свыше 4,5 т на грунтовых автомобильных дорогах, дорогах с гравийным и (или) щебеночным покрытием.
Данное распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 26.02.2025.
При этом, данное распоряжение не является принятым в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы. Напротив, подобные распоряжения с аналогичным периодом ограничения (апрель-май) издаются Правительством Новгородской области ежегодно.
Извещение о проведении закупки, по итогам проведения которой был заключен Контракт, было размещено на официальном сайте 27.03.2025.
То есть, на момент объявления о проведении рассматриваемой закупки, подачи ООО "У" заявки на участие в ней и заключения Контракта вышеуказанное распоряжение было размещено в открытом доступе, любое заинтересованное лицо могло ознакомиться с ним.
Согласно части 5 статьи 43 Закона о контрактной системе подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.
На момент подачи заявки и заключения Контракта ООО "У" не выражало несогласия со сроком выполнения работ.
Кроме того, следует отметить, что после 30.04.2025 подрядчик к выполнению работ не приступил.
Предусмотренная контрактом мера ответственности в виде неустойки (штрафы, пени) за просрочку исполнения является гражданско-правовой и не отменяет применение специальных мер ответственности в виде включения недобросовестных поставщиков в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.10.2021 по делу N А44-755/2021).
По смыслу части 1 статьи 12 Закона о контрактной системе заказчики, реализуя принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок, при планировании и осуществлении закупок должны исходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд. Одним из таких средств, обеспечивающих заказчикам возможность достижения планируемых результатов, является ведение реестра недобросовестных поставщиков участников (подрядчиков, исполнителей), в который включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.
Основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) является такое уклонение лица от исполнения условий контракта, которое предполагает его недобросовестное поведение, приведшее к неисполнению контракта и нарушающее права заказчика относительно условий (выявленных им как лучшие) исполнения контракта, которые связаны, прежде всего, с эффективным использованием бюджетных средств и с использованием в предусмотренном бюджетным законодательством порядке, а также достижением заказчиком заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Являясь участником закупки и став его победителем, а также имея опыт исполнения иных государственных и муниципальных контрактов, ООО "У" должно было осознавать все последствия невыполнения в установленный срок своих обязательств по Контракту.
В рассматриваемом случае, неисполнение Контракта подрядчиком нельзя признать основанием для освобождения ООО "У" от ответственности в виде включения информации об обществе в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). В установленный Контрактом срок и за его пределами подрядчик к выполнению работ не приступил. Данные обстоятельства нарушают права и законные интересы как Администрации, так и неограниченного круга лиц - жителей г. Чудово Новгородской области.
Вышеизложенное позволяет прийти к выводу о недобросовестном поведении ООО "У" при исполнении Контракта.
В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.
Учитывая вышеизложенное и, поскольку, основания для принятия Решения об одностороннем отказе у муниципального заказчика имелись, решение вступило в силу, не оспорено ООО "У" в судебном порядке, Сведения о недобросовестном подрядчике, представленные Администрацией в отношении ООО "У", подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
При проведении внеплановой проверки соблюдения процедуры одностороннего отказа от исполнения Контракта нарушений требований законодательства о контрактной системе в действиях муниципального заказчика - Администрации не установлено.
Руководствуясь статьей 95, частью 15 статьи 99, статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 N 1078, Комиссия,
решила:
1. Сведения, представленные муниципальным заказчиком - Администрацией Чудовского муниципального района (174210, <...>) по факту одностороннего отказа муниципального заказчика от исполнения муниципального контракта N 17-ЗКг от 08.04.2025 (реестровый номер контракта - 35318004567 25 000011), заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью "У" (ИНН: <...>; 622004, <...> зд. 3, офис 5) (директор и единственный участник общества ... (ИНН: ...)) по итогам проведения запроса котировок в электронной форме на выполнение работ по демонтажу поврежденных пожаром аварийных многоквартирных домов по адресу: <...> и <...>, извещение N 0150300004125000038 о проведении которого было размещено на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети "Интернет" по адресу: www.zakupki.gov.ru 27.03.2025, включить в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроком на два года.
2. Нарушений законодательства о контрактной системе в результате проведения внеплановой проверки факта одностороннего отказа муниципального заказчика - Администрации Чудовского муниципального района от исполнения муниципального контракта N 17-ЗКг от 08.04.2025 (реестровый номер контракта - 35318004567 25 000011), не установлено.
Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.