Решение Брянского УФАС России от 10.09.2026 N РНП-1160
Реквизиты
Решение Брянского УФАС России от 10.09.2026 N РНП-1160
Статус
Действующее
Результат
Иное
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 10 сентября 2026 г. по делу N РНП-1160
резолютивная часть оглашена "08" сентября 2026 года
решение изготовлено "10" сентября 2026 года
На основании ч.ч. 3, 15 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), в соответствии с Приказом Брянского УФАС России от 01.07.2026 года N 480/26 на основании обращения заказчика Администрация Красногорского района Брянской области (вх. N 5505/26 от 02.09.2026) о включении сведений в отношении индивидуального предпринимателя "..." (ИНН "...", "...") в реестр недобросовестных поставщиков, Инспекция Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области по контролю в сфере закупок в составе:
Руководителя Инспекции: "..."
Членов Инспекции: "..."
в отсутствие надлежащим образом уведомленных о дате и времени рассмотрения обращения представителей заказчика Администрация Красногорского района Брянской области, уполномоченного органа Управление государственных закупок Брянской области, подрядчика ИП "..."
до рассмотрения поступившего обращения в адрес Брянского УФАС России представлены письменные пояснения заказчика Администрация Красногорского района Брянской области (вх. 5568-ЭП/26 от 04.09.2026), уполномоченного органа Управление государственных закупок Брянской области (вх. N 5566-ЭП/26 от 04.09.2026), оператора электронной площадки АО "Е" (вх. 5544-ЭП/26 от 04.09.2026)
в результате рассмотрения обращения заказчика Администрация Красногорского района Брянской области (вх. N 5505/26 от 02.09.2026) о включении сведений в отношении ИП "..." (ИНН "...") в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом заказчика Администрация Красногорского района Брянской области от исполнения муниципального контракта N 01272000002260008200001 от 16.03.2026, предметом которого является ремонт автомобильной дороги по ул. Совхозная в пгт. Красная Гора Красногорского района Брянской области (2 этап), а также по итогам проведения внеплановой проверки соблюдения заказчиком Администрация Красногорского района Брянской области, уполномоченным органом Управление государственных закупок Брянской области требований Закона о контрактной системе при осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на ремонт автомобильной дороги по ул. Совхозная в пгт. Красная Гора Красногорского района Брянской области (2 этап) за N 0127200000226000820 установила следующее:
1. 19.02.2026 в единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении электронного аукциона на ремонт автомобильной дороги по ул. Совхозная в пгт. Красная Гора Красногорского района Брянской области (2 этап) за N 0127200000226000820.
2. Начальная (максимальная) цена контракта 3 270 745,54 рублей.
3. На участие в электронном аукционе за N 0127200000226000820 было подано 5 (пять) заявок.
4. Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 03.03.2026 N ИЭА победителем электронного аукциона за N 0127200000226000820 был признан участник закупки с идентификационным номером заявки N 2884940 ИП "..." с ценовым предложением 2 600 242,61 руб.
5. 16.03.2026 между заказчиком Администрация Красногорского района Брянской области и ИП "..." заключен муниципальный контракт N 01272000002260008200001 от 16.03.2026, предметом которого является ремонт автомобильной дороги по ул. Совхозная в пгт. Красная Гора Красногорского района Брянской области (2 этап).
Согласно п. 1.1 муниципального контракта предметом контракта является ремонт автомобильной дороги по ул. Совхозная в пгт. Красная Гора Красногорского района Брянской области (2 этап).
В соответствии с п. 5.1.1 муниципального контракта подрядчик обязан принять на себя обязательства выполнить работы по ремонту автомобильной дороги, (далее - объект) в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения работ по ремонту, который является неотъемлемой частью контракта, и сдать результат работ по ремонту заказчику.
Пунктом 5.1.2 муниципального контракта установлено, что подрядчик обязан обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии со сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильной дороги и (или) искусственных дорожных сооружений на основании дефектной ведомости (далее - сметный расчет по ремонту), которые являются неотъемлемой частью контракта.
В соответствии 3.1 муниципального контратак сроки выполнения работ определены сторонами:
Начало работ - с 15 апреля 2026 года.
Окончание работ - по 15 июля 2026 года.
6. 16.03.2026 между заказчиком Администрация Красногорского района Брянской области и ИП "..." подписант Акт приема-передачи документов.
7. 15.04.2026 заказчик Администрация Красногорского района Брянкой области направил в адрес ИП "..." письмо (исх. 1076 от 15.04.2026), согласно которому просит подрядчика приступить к началу выполнения работ, согласно контракту и предоставить в адрес заказчика календарный график.
8. 18.05.2026 заказчик Администрация Красногорского района Брянкой области направил в адрес ИП "..." письмо (исх.1354 от 18.05.2026) согласно которому по состоянию 18.05.2026 работы на объекте не выполняются. Заказчик просит подрядчика в срок до 20.05.2026 предоставить календарный график и журнал производственных работ по ремонту автомобильных дорог и приступить к выполнению работ.
9. 19.06.2026 Заказчик Администрация Красногорского района Брянской области направил письмо в Адрес ИП "..." (исх. 1671 от 19.06.2026) согласно которого по состоянию 19.06.2026 работы на объекте не выполняются. Заказчик просит подрядчика в срок до 22.06.2026 предоставить календарный график и журнал производственных работ по ремонту автомобильных дорог и приступить к выполнению работ.
10. 09.07.2026 Заказчик Администрация Красногорского района Брянской области направил письмо в Адрес ИП "..." (исх. 1869 от 09.07.2026) согласно которого по состоянию 09.07.2026 работы на объекте не выполняются. Заказчик просит подрядчика в срок до 10.07.2026 предоставить календарный график и журнал производственных работ по ремонту автомобильных дорог и приступить к выполнению работ.
11. 13.07.2026 Заказчик Администрация Красногорского района Брянской области направил письмо в Адрес ИП "..," (исх. 1894 от 13.07.2026) согласно которого по состоянию 13.07.2026 работы на объекте не выполняются. Заказчик просит подрядчика в срок до 14.07.2026 предоставить календарный график и журнал производственных работ по ремонту автомобильных дорог и приступить к выполнению работ.
12. 16.07.2026 заказчиком Администрация Красногорского района Брянской области принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта 01272000002260008200001 от 16.03.2026, предметом которого является ремонт автомобильной дороги по ул. Совхозная в пгт. Красная Гора Красногорского района Брянской области (2 этап), в основу которого положено ненадлежащие исполнение подрядчиком обязательств, подрядчик к работам не приступил, скор выполнения работ предусмотренный муниципальным контрактом истек.
13. 27.07.2026 Заказчик Администрация Красногорского района Брянской области принял решение об отмене одностороннего расторжения контракта.
14. 03.08.2026 Заказчик Администрация Красногорского района Брянской области направил в адрес подрядчика ИП "..." требование исправить недостаток по муниципальному контракту от 16.03.2026 N 01272000002260008200001 согласно которого содержание воздушных пустот асфальтобетонной смеси не отвечает требованиям ГОСТ 58406.2-2020 (протоколы исследований прилагаются). Заказчик просит подрядчика в течении 10 дней устранить выявленные недостатки выполненных работ.
15. 12.08.2026 ИП "..." направил в адрес заказчика ответ на требование об устранении недостатков (исх. 13 от 12.08.2026) согласно которых в кратчайший срок обязуется устранить все выявленные недостатки. Работы предусмотренные контрактов будут выполнены надлежавшим образом до 18.08.2026.
16. 19.08.2026 заказчиком Администрация Красногорского района Брянской области принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта 01272000002260008200001 от 16.03.2026, предметом которого является ремонт автомобильной дороги по ул. Совхозная в пгт. Красная Гора Красногорского района Брянской области (2 этап), в основу которого положено ненадлежащие исполнение подрядчиком обязательств предусмотренных контрактом.
Указанное решение сформировано заказчиком Администрация Красногорского района Брянской области с использованием единой информационной системы, и размещено в единой информационной системе в сфере закупок 19.08.2026 получено подрядчиком ИП "..." 19.08.2026
По итогам рассмотрения обращения заказчика, проведения проверки, Инспекция Брянского УФАС России по контролю в сфере закупок пришла к следующим выводам:
Заказчиком Администрация Красногорского района Брянской области правомерно принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта 01272000002260008200001 от 16.03.2026, предметом которого является ремонт автомобильной дороги по ул. Совхозная в пгт. Красная Гора Красногорского района Брянской области (2 этап), поскольку соблюдены требования Закона о контрактной системе:
- части 9 статьи 95 Закона о контрактной системе, определяющей право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств при условии, если это было предусмотрено контрактом. Так, пунктом 15.1 муниципального контракта предусмотрено, что расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и контрактом, согласно пункта 15.2 муниципального контракта, заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Пунктом 15.8. муниципального контракта предусмотрено, что Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта при существенном нарушении условий Контракта Подрядчиком:
- в случае, если Подрядчик не приступил к работам в течение 10 дней после даты начала выполнения работ.
- в случае однократной просрочки выполнения работ более чем на 5 дней;
- в случае выполнения работ ненадлежащего качества, в том числе и не устранения недостатков в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.
- части 12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе, в соответствии с которыми, в случае принятия заказчиком, предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;
2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Так, в связи с существенным нарушением подрядчиком ИП "..." условий муниципального контракта, выразившихся в неисполнении подрядчиком условий муниципального контракта в части в установленный муниципальным контрактом срок подрядчиком работы на объекте не ведутся, своевременно не поставлены к месту выполнения работ необходимые материалы, оборудование, техника, заказчик Администрация Красногорского района Брянской области 16.07.2026 принял решение об одностороннем отказе от его исполнения.
Данное решение сформировано заказчиком Администрация Красногорского района Брянской области единой информационной системы в сфере закупок 16.07.2026 которое впоследствии 16.07.2026 автоматически с использованием единой информационной системы направлено подрядчику ИП ".." в соответствии с положениями п. 2 ч. 12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе.
Таким образом, 16.07.2026 является датой надлежащего уведомления подрядчика ".." об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В соответствии с ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Согласно ч. 14 ст. 95 Закона о контрактной системе заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
Так 27.07.2026 Заказчиком Администрация Красногорского района Брянской области принято решение об отмене одностороннего расторжения контракта N 01272000002260008200001 от 16.03.2026, предметом которого является ремонт автомобильной дороги по ул. Совхозная в пгт. Красная Гора Красногорского района Брянской области (2 этап), поскольку подрядчиком были устранены нарушения условий муниципального контракта, положенные заказчиком в основу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта от 16.07.2026.
03.08.2026 Заказчик Администрация Красногорского района Брянской области направил в адрес подрядчика требования исправления недостатков по муниципальному контракту N 01272000002260008200001 от 16.03.2026 согласно которых содержание воздушных пустот асфальтобетонной смеси не отвечает требованиям ГОСТ 58406.2-2020 (протоколы исследований прилагаются). Заказчик просит подрядчика в течении 10 дней устранить выявленные недостатки выполненных работ.
12.08.2026 (исх. 13 от 12.08.2026) подрядчик ИП ".." направил в адрес заказчика ответ на требование об устранении недостатков, согласно которых обязуется в кратчайший срок провести все необходимые мероприятия для устранения выявленных нарушений и несоответствий. В срок до 18.08.2026 все работу будут выполнены в полном объеме, так же подрядчик просит обеспечить повторное проведения лабораторного контроля.
В связи с неустранением подрядчиком недостатков заказчиком Администрация Красногорского района Брянской области 19.08.2026 принял решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта N 01272000002260008200001 от 16.03.2026, предметом которого является ремонт автомобильной дороги по ул. Совхозная в пгт. Красная Гора Красногорского района Брянской области (2 этап), в связи с существенным нарушением подрядчиком ИП "..." условий муниципального контракта, выразившихся в ненадлежащим исполнение условий муниципального контракта.
Данное решение сформировано заказчиком Администрация Красногорского района Брянской области в единой информационной системы в сфере закупок 19.08.2026 которое впоследствии 19.08.2026 автоматически с использованием единой информационной системы направлено подрядчику ИП "..." в соответствии с положениями п. 2 ч. 12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе.
Таким образом, 19.08.2026 является датой надлежащего уведомления подрядчика "..." об одностороннем отказе от исполнения контракта
Поскольку подрядчиком ИП "..." повторно нарушены условия заключенного муниципального контракта N 01272000002260008200001 от 16.03.2026 то в соответствии с ч. 14 ст. 95 Закона о контрактной системы законные основания и обстоятельств для отмены не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта у заказчика Администрация Красногорского района Брянской области отсутствовали. 01.09.206 контракт NN 01272000002260008200001 от 16.03.2026 считается расторгнутым.
Согласно пп. а п. 13 Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (вместе с "Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)") (далее, Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078) орган контроля рассматривает обращение, проводит проверку содержащихся в обращении фактов, свидетельствующих об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в связи с существенными нарушениями поставщиком условий контракта, а также внеплановую проверку, предусмотренную пунктом 5 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе.
Подпунктом Б п. 13 Правил установлено, что по результатам рассмотрения обращения и проведения проверок, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, принимает решение о включении информации об участнике закупки, о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр либо в случаях, предусмотренных пунктами 14 и 15 настоящих Правил, об отказе во включении участника закупки, поставщика (подрядчика, исполнителя) в реестр, а также выдает (при необходимости) предписание, предусмотренное пунктом 2 части 22 статьи 99 Федерального закона, в случае выявления нарушений законодательства о контрактной системе.
Инспекция Брянского УФАС России, всесторонне и полно исследовав все обстоятельства дела при рассмотрении вопроса о включении сведений в отношении ИП "..." в реестр недобросовестных поставщиков, пришла к выводу о доказанности заказчиком Администрации Красногорского района Брянской области в рамках заключенного муниципального контракта N 01272000002260008200001 от 16.03.2026, предметом которого является ремонт автомобильной дороги по ул. Совхозная в пгт. Красная Гора Красногорского района Брянской области (2 этап), недобросовестного поведения подрядчика ИП "..."
Данный вывод подтверждается следующим:
Согласно заключенному муниципальному контракту N 01272000002260008200001 от 16.03.2026 сроки выполнения работ определены сторонами:
Начало работ - с 15 апреля 2026 года.
Окончание работ - по 15 июля 2026 года.
15.04.2026 Заказчик направил в адрес подрядчика ИП "..." письмо (исх. 1076 от 15.04.2026), согласно которому просит подрядчика приступить к началу выполнения работ, согласно контракту и предоставить в адрес заказчика календарный график.
В период с 18.05.2026 по 13.07.2026 заказчик Администрация Красногорского района Брянской области неоднократно фиксировал факт нарушения подрядчиком условий муниципального контракта, в частности работы на объекте подрядчиком не велись, кроме того, заказчик просил предоставить график и журнал производственных работ по ремонту автомобильных дорог.
16.07.2026 заказчиком Администрация Красногорского района Брянской области принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта N 01272000002260008200001 от 16.03.2026, предметом которого является ремонт автомобильной дороги по ул. Совхозная в пгт. Красная Гора Красногорского района Брянской области (2 этап), в основу которого положено ненадлежащие исполнение подрядчиком обязательств предусмотренных муниципальным контрактом, впоследствии которое было отменено заказчиком 27.07.2026, поскольку нарушения положенные в его основания были устранены подрядчиком.
03.08.2026 заказчиком Администрация Красногорсого района Брянской области в адрес подрядчика ИП "..." было направлено требование об исправлении недостатков по муниципальному контракту от 16.03.2026 за N 01272000002260008200001.
Согласно которого содержание воздушных пустот асфальтобетонной смеси не отвечает требованиям ГОСТ 58406.2-2020 (протоколы исследований прилагаются). Заказчик просит подрядчика в течении 10 дней устранить выявленные недостатки выполненных работ.
12.08.2026 ИП "..." направил в адрес заказчика ответ на требования об устранении недостатков (исх.13 от 12.08.2026), согласно которого обязуется в кратчайший срок до 18.08.2026 устранить выявленные недостатки, а также повторно обеспечить возможность проведения лабораторного контроля.
Заказчиком 19.08.2026 принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контратак N 01272000002260008200001 от 16.03.2026, предметом которого является ремонт автомобильной дороги по ул. Совхозная в пгт. Красная Гора Красногорского района Брянской области (2 этап), в основу которого положено ненадлежащие исполнение подрядчиком обязательств предусмотренных муниципальным контрактом.
Так, инспекцией Брянского УФАС России установлено, что работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Совхозная в пгт. Красная Гора Красногорского района Брянской области (2 этап)выполнены не были, Акты по форме КС-2, КС-3 не подписывались.
Факты существенного нарушения Подрядчиком условий Контракта находят свое подтверждение. Указанные факты отражены Заказчиком в решении об одностороннем отказе от исполнения контракта и не были оспорены Подрядчиком.
К заседанию инспекции Брянского УФАС России Подрядчиком не представлено никаких пояснений относительно причин неисполнения контракта, так же у Инспекции отсутствуют доказательства и иная информация свидетельствующая о добросовестном исполнении Подрядчиком обязательств по контракту.
Неисполнение Контракта Подрядчиком привело к тому, что потребность Заказчика, связанная с выполнением работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Совхозная в пгт. Красная Гора Красногорского района Брянской области (2 этап) осталась неудовлетворенной.
ИП "..." как участник проводимой закупки, самостоятельно принявший решение об участии в закупке, был обязан учесть специфику заключения контракта и соблюсти все предусмотренные для этого условия и сроки, надлежащим образом оценить свои трудовые и финансовые ресурсы, а также осознать возможность наступления для него неблагоприятных последствий в случае неисполнения взятых на себя обязательств, в том числе, риск принятия заказчиком решения о включении сведений об обществе в реестр недобросовестных поставщиков.
Согласно п. 3 ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.
Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.
По общему правилу п. 5 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.
Учитывая изложенное, поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.
При этом, согласно положениям гражданского законодательства Российской Федерации, предпринимательская деятельность осуществляется лицом на свой риск и под свою ответственность.
Основанием для включения сведений в реестр недобросовестных поставщиков является, в том числе, такое поведение при исполнении государственного контракта, которое предполагает его недобросовестное поведение, совершение им действий (бездействия) в противоречие требованиям Закона о контрактной системе, в том числе приведших к невозможности полноценного исполнения контракта с этим лицом как с признанным победителем закупки и нарушающих права заказчика относительно условий и срока исполнения контракта, которые связаны, прежде всего, с эффективным использованием бюджетных средств и в предусмотренном бюджетным законодательством порядке, что приводит к нарушению обеспечения публичных интересов в указанных правоотношениях.
ИП "..." не обеспечил соблюдение прав заказчика относительно исполнения контракта - в период исполнения контракта работы не выполнены, что привело к нарушению публичных интересов по исполнению контракта.
Таким образом, учитывая вышеизложенное, в том числе, что:
1) ИП "..." существенно нарушены условия контракта, что выразилось в невыполнении работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Мелиоративная в пгт. Красная Гора Красногорского района Брянской области в установленный контрактом срок, тем самым не достигнуты цели контракта.
2) ИП "..." на момент рассмотрения обращения заказчика Администрация Красногорского района Брянской области, не совершено действий по признанию в судебном порядке решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта недействительным, что также свидетельствует о согласии подрядчика с решением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Инспекция Брянского УФАС России приходит к выводу, что в соответствии с положениями части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе сведения в отношении Индивидуального предпринимателя "..." подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков в связи с существенным нарушением подрядчиком условий контракта.
На основании изложенного, руководствуясь частью 2 статьи 104, п. 5 ч. 15 ст. 99 Закона о контрактной системе, Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", Инспекция Брянского УФАС России,
решила:
1. Включить сведения в отношении индивидуального предпринимателя "..." (ИНН "..", "...") в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.
2. Датой включения сведений в реестр недобросовестных поставщиков считать дату, следующую за датой размещения реестровой записи в отношении "..." (ИНН "...", "...") в реестре в соответствии с часовой зоной, в которой расположен орган контроля.
Настоящее решение может быть обжаловано в арбитражном суде в течение трех месяцев в установленном законом порядке.
Столкнулись с проблемой в закупках?
Найти решение