Решение Ульяновского УФАС России от 23.07.2026 N 073/10/104-629/2026

На основании статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) Комиссия Ульяновского УФАС России (далее - Комиссия) в составе:

по обращению Областного государственного бюджетного профессион6ального образовательного учреждения "У" (далее - ОГБПОУ "У", заказчик) о включении сведений в отношении общества с ограниченной ответственностью "Г" (далее - ООО "Г", подрядчик) в реестр недобросовестных поставщиков в связи с расторжением в одностороннем порядке контракта N 0168500000625001136 от 21.04.2025 на выполнение работ по благоустройству территории Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Ульяновское училище (техникум) олимпийского резерва" (ОГБПОУ УУ(т)ОР) с целью размещения "умной" спортивной площадки (Комплект N 5" фиджитал центр" (ЭА N 0168500000625001136),

Вх. N 4675-ЭП/26 от 16.07.2026 (размещено в ЕИС - 16.07.2026) в Ульяновское УФАС России поступило обращение ОГБПОУ "У" о включении сведений в отношении ООО "Г" в реестр недобросовестных поставщиков в связи с расторжением в одностороннем порядке контракта N 0168500000625001136 от 21.04.2025 (далее- Контракт).

Вх. N 4741-ЭП/26 от 20.07.2026 и вх. N 4822-ЭП/26 от 22.07.2026 в Ульяновское УФАС России от ОГБПОУ "У" поступили запрашиваемые сведения (переписка в рамках исполнения контракта), а также письменные пояснения, содержащие указание, в том числе на следующее.

Работы на объекте подрядчиком не велись, он уклонялся от выполнения обязательств по Контракту. Сторонами был согласован и утвержден график выполнения работ на объекте, который не соблюдался подрядчиком, так как благоустройство территории училища ООО "Г" не осуществлялось.

На заседании Комиссии 22.07.2026, которое проходило в дистанционном режиме, представители заказчика поддержали доводы обращения. В рассмотрении обращения объявлялся перерыв до 14 час. 30 мин. 23.07.2026 для документального анализа материалов дела.

Вх. N 4803-ЭП/26 от 22.07.2026 в Ульяновское УФАС России от ООО "Г" поступили письменные пояснения, содержащие указание, в том числе на следующее.

Подрядчиком были приняты все меры для надлежащего исполнения своих обязательств по контракту. ООО "Г" не уклонялось от исполнения контракта, в ходе исполнения контракта подрядчику требовался актуальный рабочий проект. Непредоставление проектно-сметной документации в разумный срок создало невозможность завершения работ в первоначально предусмотренные сроки. После урегулирования проектных и сметных вопросов начался период неблагоприятных метеорологических условий, исключающих возможность соблюдения технологических условий и технологических процессов выполнения строительно-монтажных и благоустроительных работ без нарушения их качества и требований СНиП/ГОСТ. Просрочка выполнения работ вызвана встречным неисполнением обязательств со стороны заказчика и объективными внешними факторами. В связи с указанным подрядчик считает требования заказчика необоснованными, и общество просит не включать информацию об ООО "Г" в реестр недобросовестных поставщиков.

На заседании Комиссии 23.07.2026, которое проходило в дистанционном режиме, представители заказчика поддержали доводы обращения, представитель подрядчика поддержал доводы, отраженные в письменных пояснениях.

Рассмотрев имеющиеся материалы, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, Комиссия решила включить сведения в отношении ООО "Г" в реестр недобросовестных поставщиков. При этом Комиссия исходила из следующего.

21.04.2025 между ОГБПОУ "У" и ООО "Г" был заключен контракт N 0168500000625001136 (цена контракта - 7 939 103,92 руб.).

17.06.2025 и 22.07.2025 сторонами в Контракт внесены изменения NN 1-2, соответственно, в связи с изменением реквизитов подрядчика.

17.12.2025 сторонами в Контракт внесено изменение N 3 в части сроков исполнения работ, а именно: с даты заключения Контракта по 31.07.2026.

Согласно пункту 1.1 Контракта подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству территории Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Ульяновское училище (техникум) олимпийского резерва" (ОГБПОУ УУ(т)ОР) с целью размещения "умной" спортивной площадки (Комплект N 5" фиджитал центр" (далее - Объект).

Пунктом 1.2 Контракта определено, что работы выполняются в соответствии с: локальным сметным расчетом (далее - Сметная документация) (Приложение N 1 к Контракту).

В соответствии с пунктом 1.4 Контракта все действия и взаимодействия при исполнении контракта осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом указания подрядчику могут даваться в общем журнале работ и в предписаниях заказчика. Указанные документы должны постоянно находиться на Объектах.

Согласно пункту 3.1 Контракта подрядчик выполняет работы, предусмотренные контрактом: Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 01.12.2025.

Информация о сроках исполнения контракта: Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта. Дата окончания исполнения контракта: 31.12.2025. Этапы исполнения контракта: Количество этапов: контракт не разделен на этапы исполнения контракта.

Согласно пункту 4.1 Контракта стороны контракта осуществляют оформление и обмен документами о выполнении работ в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) в соответствии со ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Подрядчик обязан уведомить Заказчика надлежащим образом о направлении структурированного документа о приемке в ЕИС.

Пунктом 5.3.1 Контракта определено, что подрядчик обязан обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с условиями Контракта и приложений к нему.

Согласно пункту 5.3.2 Контракта подрядчик обязан разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ, согласовывать проекты производства работ субподрядных организаций, контролировать сроки выполнения календарного графика субподрядными организациями.

Согласно пункту 5.3.3 Контракта подрядчик обязан поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование и иное, используемое для исполнения Контракта имущество.

Пунктом 5.3.5 Контракта определено, что подрядчик обязан представлять на согласование заказчику договоры с субподрядными организациями. Нести ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.

Пунктом 5.3.9 Контракта определено, что подрядчик обязан приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после приостановления выполнения работ.

Согласно пункту 5.3.22 Контракта подрядчик обязан обеспечить ведение в установленном законом порядке общего журнала производства работ, а при необходимости, регламентированной соответствующими нормами, - ведение журналов специальных работ. Подрядчик обязан предоставлять заказчику для контроля всю текущую исполнительную документацию. Каждая запись в журнале подписывается подрядчиком. В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Вести при производстве всех видов работ хронологический фотожурнал в электронном виде, при этом ведет отдельный фотожурнал на скрытые работы. Все фотодокументы, подготовленные во исполнение настоящего абзаца, передаются заказчику одновременно с исполнительной документацией.

Согласно пункту 5.3.24 Контракта подрядчик обязан до начала работ предоставить заказчику копии приказов на ответственного руководителя производства работ на объекте, а также лиц, ответственных за: обеспечение охраны труда, пожарной безопасности; электробезопасности и подключения электроинструмента (лиц, имеющих соответствующую группу по электробезопасности); выдачу нарядов-допусков; работу с грузоподъемными механизмами и машинами.

Согласно пункту 5.3.26 Контракта подрядчик обязан произвести ограждение места производства работ, установить дорожные знаки и временное освещение с момента начала работ до подписания акта приемки законченных работ; изготовить информационно-наглядные материалы по всем вопросам производства работ (паспорт Объекта); обеспечить за свой счет охрану объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для выполнения работ.

16.09.2025 подрядчик гарантирует заказчику проведение работ по Контракту до 25.12.2025.

25.11.2025 подрядчик информирует заказчика о необходимости внесения корректировки в существующую проектную документацию и о приостановке выполнения работ по Контракту.

05.12.2025, 10.12.2025 заказчик в адрес подрядчика направил претензии по исполнению Контракта.

29.01.2026 подрядчик информирует заказчика о невозможности проведения монтажных работ в виду неблагоприятных погодных условий (снегопад, низкая температура воздуха).

05.06.2026 подрядчик информирует заказчика о приостановке выполнения работ в связи с неблагоприятными погодными условиями, что привело к размытию грунта и образованию подтопления территории и скоплению воды и невозможности производства земляных и строительных работ, в том числе отсутствует возможность безопасного перемещения строительной техники и материалов по территории объекта.

В июне 2026 года в связи с тем, что срок исполнения работ Контрактом установлен по 31.07.2026, заказчик запросил у подрядчика график выполнения работ для согласования.

17.06.2026 заказчик в адрес подрядчика направил претензию по исполнению Контракта в связи с тем, что по состоянию на 16.06.2026 работы на объекте подрядчиком приостановлены, а также выполняются так медленно, что завершение их в установленный срок становится невозможным, а также запросил у подрядчика график выполнения работ и договор с субподрядчиком на согласование.

24.06.2026, 02.07.2026 заказчик в адрес подрядчика направил уведомления (претензии) по исполнению Контракта в связи нарушением графика выполнения работ и условий Контракта.

30.06.2026 заказчик осуществил осмотр территории строительной площадки, где должны проводиться строительные работы, составил акт о невыполнении работ по Контракту, в котором отражено, что благоустройство территории не производится, на объекте отсутствует рабочая бригада и строительная техника, по состоянию на день осмотра объекта работы подрядчиком не начаты и не ведутся.

Согласно информации, отраженной в письме ОГБПОУ "У" от 20.07.2026, работы на объекте подрядчиком не велись, он уклонялся от выполнения обязательств по Контракту. Сторонами был согласован и утвержден график выполнения работ на объекте, который не соблюдался подрядчиком, так как благоустройство территории училища ООО "Г" не осуществлялось.

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Пунктом 8.1 Контракта, заключенного между ОГБПОУ "У" и ООО "Г", предусмотрена возможность расторжения контракта в одностороннем порядке.

03.07.2026 заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с нарушением его условий.

Пунктом 1 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе предусмотрено, что в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур, заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе.

В соответствии с требованиями пункта 1 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчиком 03.07.2026 в 13 час. 39 мин. (МСК) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта размещено в ЕИС.

Согласно пункту 2 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с пунктом 2 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель).

В силу пункта 3 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

На основании изложенного, а также в соответствии с информацией, размещенной в ЕИС, датой надлежащего уведомления ООО "Г" о принятом заказчиком решении является 03.07.2026.

Частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии с частью 14 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Закона о контрактной системе. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Из положений части 14 статьи 95 Закона о контрактной системе следует, что указанные действия, связанные с устранением нарушений условий контракта, послуживших основанием для принятия решения об одностороннем отказе заказчика от исполнения, должны были быть совершены подрядчиком в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта, то есть до 23 час. 59 мин. 13.07.2026.

В течение установленного частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе срока ООО "Г" условия Контракта не выполнило, в связи с чем решение вступило в законную силу и контракт считается расторгнутым 14.07.2026.

В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.

Из анализа материалов дела в рамках рассмотрения обращения Управлением дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска Комиссия Ульяновского УФАС России пришла к следующим выводам.

В силу статьи 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, в том числе с учетом государственного/муниципального контракта.

Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, данное обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода (пункт 1 статьи 314 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 708 ГК РФ предусмотрено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Пунктом 3 статьи 401 ГК РФ установлено, что, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Учитывая положения законодательства о контрактной системе, факт подачи участником заявки на участие в закупке является подтверждением, что ему понятны и он согласен с условиями и требованиями, установленными заказчиком.

При этом, согласно представленным заказчиком документам и сведениям, ООО "Г" работы по благоустройству территории ОГБПОУ "У" с целью размещения "умной" спортивной площадки (Комплект N 5" фиджитал центр" не выполнило, что является существенным нарушением условий контракта.

В ходе рассмотрения обращения ОГБПОУ "У" Комиссии Ульяновского УФАС России не представлено документов и сведений, подтверждающих совершение действий по своевременному исполнению принятых на себя обязательств, а также доказательства, подтверждающие факт невозможности исполнения контракта, что подтверждает недобросовестность подрядчика по отношению к заказчику.

Согласно абзацу 3 части 1 статьи 2 ГК, предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Следовательно, общество несет самостоятельные риски ведения предпринимательской деятельности и должно прогнозировать последствия, в том числе и негативные, связанные с ее осуществлением.

Действуя в рамках заключения и исполнения контракта, участник должен осознавать то обстоятельство, что он вступает в правоотношения по расходованию по существу государственных, публичных финансов, что требует от него большей заботливости и осмотрительности при исполнении своих обязанностей, вытекающих из данного конкретного контракта.

Принимая решение об участии в процедуре размещения государственного и муниципального заказа и подавая соответствующую заявку, участник должен ознакомиться с условиями исполнения контракта, в том числе со сметной документацией, и сознавать возможность наступления для него неблагоприятных последствий в случае ненадлежащего исполнения обязательств.

Одним из главных принципов законодательства о контрактной системе при проведении электронных процедур заказчиками является достижение поставленной цели, участники закупки должны добросовестно исполнять взятые на себя обязательства.

Кроме того, заключая контракт, ООО "Г" приняло на себя обязательства добросовестно выполнить условия контракта. Таким образом, общество в полной мере оценило возможность исполнения обязательств по контракту.

Неисполнение ООО "Г" своих обязательств по контракту свидетельствует о гражданско-правовой недобросовестности, халатности и ведет к неэффективному расходованию бюджетных средств, поскольку заказчик не получил того, что он обоснованно рассчитывал получить в случае добросовестного поведения контрагента, что нарушает права заказчика как стороны в гражданско-правовом договоре, а также нарушает публично-правовой порядок.

Обществом не представлены доказательства возникновения обстоятельств непреодолимой силы, не позволивших своевременно исполнить условия контракта.

ООО "Г" добровольно принимало участие в закупке, выразило согласие на выполнение работ по благоустройству территории ОГБПОУ "У", на условиях, предусмотренных извещением о закупке. Общество, подав заявку на участие в закупке, в полной мере осознавало, что ему будет необходимо выполнять для исполнения контракта. Являясь добросовестным участником закупки, ООО "Г" обязано соотнести свои возможности по надлежащему исполнению контракта.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

Соответственно, доказательств совершения ООО "Г" действий, направленных на исполнение контракта в полном объеме в подтверждение своей добросовестности, не представлено. Невозможность исполнения контракта в полном объеме и в определенный контрактом срок обществом не подтверждена.

Следовательно, при должной степени заботливости и осмотрительности ООО "Г" должно было учитывать возможность исполнения контракта в установленный срок. При этом какие-либо доказательства невозможности осуществления деятельности обществом в антимонопольный орган не представлены.

ООО "Г", будучи профессиональным участником рынка, должно было осознавать возможность наступления для него неблагоприятных последствий в случае признания его победителем конкурса и уклонения от исполнения контракта в дальнейшем и предпринять надлежащие и достаточные меры для своевременного исполнения обязанностей.

Кроме того, общество должно было просчитать свои возможности, средства и время, требуемые для надлежащего исполнения условий контракта. Уклонение от исполнения контракта может выражаться как в совершении целенаправленных (умышленных) действий, так и в бездействии, когда участник закупки не совершает необходимых действий для исполнения контракта, то есть создает условия, влекущие невозможность исполнения контракта.

При рассмотрении обращения ОГБПОУ "У" Комиссия Ульяновского УФАС России установила, что по состоянию на дату вынесения настоящего решения работы по благоустройству территории училища не осуществлены, документ о приемке выполненных работ сторонами не подписан. Указанный факт не оспаривается сторонами. Как указал представитель заказчика на заседании Комиссии, подрядчиком огорожена территория, где должны проводиться работы, разработана проектная документация (ноябрь 2025 года) и проводились геодезические исследования, результаты которых также не были представлены в Управление.

Кроме того, Комиссия Ульяновского УФАС России пришла к выводу о необоснованной приостановке работ подрядчиком. Доводы подрядчика о невозможности работ в 2026 году (по дату принятия настоящего решения) в связи с неблагоприятными погодными условиями не находят своего подтверждения.

В данном случае существенный вред нанесен интересам граждан - детям, которые занимаются в ОГБПОУ "У". Кроме того, ОГБПОУ "У" является социально-значимым объектом и финансируется из бюджета Ульяновской области.

Исходя из правовой позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 23.06.2015 N 25, оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Принимая решение об участии в процедуре проведения закупки и подавая соответствующую заявку, ООО "Г" несло риск наступления неблагоприятных для него последствий, предусмотренных Законом о контрактной системе, в случае совершения им действий (бездействия), противоречащих требованиям этого закона.

Реестр недобросовестных поставщиков служит инструментом, обеспечивающим реализацию целей регулирования соответствующих отношений по добросовестной конкуренции и предотвращению злоупотреблений в сфере размещения заказов, и соответственно является механизмом защиты государственных и муниципальных заказчиков от недобросовестных действий поставщиков (исполнителей, подрядчиков).

Рассмотрев представленные доказательства, Комиссия Ульяновского УФАС России не может прийти к выводу о том, что индивидуальный предприниматель проявил такую заботливость и осмотрительность, какая от него требовалась в целях надлежащего исполнения обязательств по контракту, а также добросовестность поведения при исполнении контракта.

На основании изложенного, учитывая недобросовестные действия ООО "Г", выразившиеся в неисполнении требований законодательства о контрактной системе в части исполнения условий контракта, Комиссия Ульяновского УФАС России решила включить сведения в отношении ООО "Г" в реестр недобросовестных поставщиков.

Руководствуясь пунктом 13 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 N 1078 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", статьей 104 Закона о контрактной системе, Комиссия

1. Сведения в отношении общества с ограниченной ответственностью ООО "Г" (ООО "Г", адрес: 188482, Ленинградская область, м. р-н Кингисеппский, г.п. Кингисеппское, <...>; ИНН <...>), сведения в отношении лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (директора) ООО "Г" В<...> (ИНН <...>), а также учредителей ООО "Г" Ф<...> (ИНН <...>) и Н<...> (ИНН <...>) включить в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 (Два) года.

2. Датой включения сведений в отношении общества с ограниченной ответственностью "Г" (ООО "Г", адрес: 188482, Ленинградская область, м. р-н Кингисеппский, г.п. Кингисеппское, <...>; ИНН <...>), сведений в отношении лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (директора) ООО "Г" В<...> (ИНН <...>), а также учредителей ООО "Г" Ф<...> (ИНН <...>) и Н<...> (ИНН <...>), в реестр недобросовестных поставщиков считать дату размещения указанных сведений в Единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru).

Таблица, содержащая информацию в соответствии с разъяснениями ФАС России от 14.11.2019 г. N ИА/100065/19

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде в течение трех месяцев в установленном законом порядке.