Решение Смоленское УФАС России от 27.01.2026 N 067/10/104-30/2026

Комиссия Смоленского УФАС России по контролю в сфере закупок (далее - Комиссия) в следующем составе:

Заместитель председателя Комиссии: - М. заместитель руководителя Смоленского УФАС России;

Члены Комиссии: - Ш.В. - начальник отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти Смоленского УФАС России;

- С.О.Н.- - специалист - эксперт отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти Смоленского УФАС России,

при личном участии в рассмотрении обращения представителя заказчика: С. (доверенность N б/н от 21.01.2026), С.О.В. (доверенность N б/н от 22.01.2026);

в отсутствие представителя ответчика, уведомленного надлежащим образом о дате, времени и месте рассмотрения обращения, в целях осуществления возложенных на Комиссию (приказ Смоленского УФАС России от 20.08.2024 N 117/24) функций по рассмотрению вопросов о включении информации об участниках закупок в реестр недобросовестных поставщиков, рассмотрев в соответствии отрешение с пунктом 5 части 15 статьи 99 и части 7 статьи 104 Федерального закона 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон), Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 N 1078 (далее - Правила), обращение Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска (далее - Заказчик) о включении в реестр недобросовестных поставщиков (далее - Реестр) информации об Обществе с ограниченной ответственностью "С" (далее - Ответчик, Исполнитель) в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения запроса котировок в электронной форме с извещением N 0163300029425001094,

15.01.2026 Заказчик, во исполнение требований части 2 статьи 104 Закона, направил в Смоленское УФАС России обращение о включении информации об ООО "С" в Реестр в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения запроса котировок в электронной форме: "Снос аварийного жилого дома N 6 по ул. Коненкова в г. Смоленске" (извещение N 0163300029425001094).

Комиссией в ходе рассмотрения обращения Заказчика установлено следующее.

21.10.2025 на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее - ЕИС) размещено Извещение N 0163300029425001094.

Начальная (максимальная) цена контракта (далее - НМЦК) - 5 011 365,07 руб.

В соответствии с протоколом подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) N ИЗК1 от 30.10.2025 на участие в закупке не было подано ни одной заявки участниками закупки, запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся.

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае заключения контракта в соответствии с пунктом 6 части 2, пунктом 6 части 3, пунктом 2 части 4, частями 5, 6 и 8 статьи 52 Закона в случае признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся в соответствии с Законом. При этом контракт заключается в соответствии с требованиями части 5 данной статьи.

10.11.2025 между Заказчиком и ООО "С" был заключен контракт N 352 на снос аварийного жилого дома N 6 по ул. Коненкова в г. Смоленске (далее - контракт).

Согласно части 8 статьи 95 Закона расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным

Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Согласно части 12.1 статьи 95 Закона в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 данной статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 данной части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с данным пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 данной части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно части 13 статьи 95 Закона решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно части 14 статьи 95 Закона заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 данной статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

В соответствии с пунктом 1.1 контракта Исполнитель обязуется выполнить работы по сносу аварийного жилого дома N 6 по ул. Коненкова в г. Смоленске (далее - работы) в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение N 2), ведомостью объемов работ, в которых указывается содержание, виды и объем подлежащих выполнению работ и являющимися неотъемлемой частью контракта, техническим заданием (приложение N 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и сроки, установленные данным контрактом.

В соответствии с пунктом 1.2 контракта место выполнения работ: г. Смоленск, ул.

Коненкова, д. 6.

В соответствии с пунктом 1.4. контракта срок выполнения работ: 30 календарных дней с момента заключения контракта.

В соответствии с пунктом 3.1 контракта цена контракта составляет 5 011 365,07 руб., с учетом НДС по налоговой ставке 20%.

В соответствии с пунктом 5.2 контракта Исполнитель гарантирует:

- качество выполнения работ в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями контракта, проектной документации;

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока;

- предоставление исполнительной документации.

В соответствии с пунктом 7.3 контракта Исполнитель обязан:

- своевременно приступить к выполнению работ;

- выполнять работы в полном объеме в сроки, установленные контрактом;

- самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для выполнения работ по контракту.

В соответствии с пунктом 9.1 контракта контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Как указано выше между Заказчиком и ООО "С" 10.11.2025 был заключен контракт; срок выполнения работ: 30 календарных дней с даты заключения контракта (т.е.

до 10.12.2025).

14.11.2025 Исполнитель направил в адрес Заказчика письмо (исх. N 46), в котором сообщил о приостановке выполнения работ, в связи с рядом вопросов, без решения которых невозможно проведение демонтажных работ спорного объекта.

24.11.2025 Заказчик направил в адрес Общества письмо (исх. N 16/6007-исх), в котором сообщил, что в связи с ограниченным доступом, препятствующим проведению работ будет заключено дополнительное соглашение на увеличение стоимости выполнения работ в рамках 10%, также указал о необходимости выполнить работы по установке лесов по фасадам здания с натянутой сеткой в качестве защитного ограждения, установке временного забора, провести утилизацию строительного мусора, выполнить работы по сносу здания.

08.12.2025 Заказчик направил в адрес Ответчика претензию (исх. N 16/6393), в с требованием о необходимости выполнения работ в срок до 09.12.2025.

В связи с ненадлежащим исполнением ООО "С" обязательств по контракту Заказчиком было принято решение об одностороннем расторжении контракта, которое 09.12.2025 размещено на сайте единой информационной системы, также размещен мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

Таким образом, датой надлежащего уведомления Ответчика считается 09.12.2025, т.е. дата размещения в единой информационной системе решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

17.12.2025 Исполнитель направил в адрес Заказчика письмо (исх. N 58), в котором сообщил, что для возобновления работ по контракту необходимо решить вопросы, касающиеся демонтажа здания.

17.12.2025 Исполнитель направил в адрес Заказчика письмо (исх. N 59), в котором сообщил, что демонтажные работы будут завершены в сроки, установленные контрактом, просил отменить решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

18.12.2025 решение об одностороннем отказе от исполнения контракта было отменено.

Поскольку Ответчик так и не приступил к исполнению своих обязательств по контракту 26.12.2025 Заказчик повторно принял решение об одностороннем расторжении контракта, которое было размещено на сайте ЕИС.

Таким образом, датой надлежащего уведомления Ответчика считается 26.12.2025, т.е. дата размещения в единой информационной системе решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

13.01.2026 решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в законную силу.

Согласно пояснениям представителя Заказчика было заключено дополнительное соглашение об увеличении цены контракта, однако Исполнитель к выполнению работ так и не приступил.

Комиссия, проанализировав вышеуказанное и изучив материалы обращения, приходит к следующим выводам.

В соответствии с частью 16 статьи 95 Закона заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Закона, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Согласно части 1 статьи 104 Закона ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется в единой информационной системе путем размещения в ней федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, информации, предусмотренной настоящей статьей.

В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.

Согласно части 4 статьи 104 Закона заказчик либо уполномоченный орган или уполномоченное учреждение, наделенные полномочиями в соответствии со статьей 26 Закона, направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, обращение о включении информации об участнике закупки или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков в срок, предусмотренный подпунктом "б" пункта 2 части 6 статьи 51, подпунктом "в" пункта 4 части 14 статьи 73, частями 16 и 22.2 статьи 95 Закона, или не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику решения суда о расторжении контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

В соответствии с частью 7 статьи 104 Закона в течение пяти рабочих дней с даты поступления обращения, указанного в части 4 данной статьи, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, осуществляет проверку содержащихся в таком обращении фактов, свидетельствующих об уклонении участника закупки от заключения контракта, о расторжении контракта по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в связи с существенными нарушениями поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или об отсутствии оснований для одностороннего отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта. По результатам такой проверки принимается решение о включении в реестр недобросовестных поставщиков соответствующей информации или решение об отказе в ее включении в реестр недобросовестных поставщиков. В случае принятия решения о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации о лицах, указанных в части 2 данной статьи, такая информация включается в этот реестр не позднее трех рабочих дней с даты принятия данного решения.

Порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков определен Правилами.

Пунктами 11 и 12 Правил установлено, что уполномоченный орган осуществляет проверку информации и документов, указанных в пунктах 6 - 8 Правил, на наличие фактов, подтверждающих недобросовестность поставщика (подрядчика, исполнителя).

Согласно пункту 13 Правил орган контроля осуществляет следующую совокупность действий:

а) рассматривает обращение, проводит проверку содержащихся в обращении фактов, свидетельствующих об уклонении участника закупки от заключения контракта либо о расторжении контракта по решению суда или об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в связи с существенными нарушениями поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, а также внеплановую проверку, предусмотренную пунктом 5 части 15 статьи 99 Закона;

б) по результатам рассмотрения обращения и проведения проверок орган контроля принимает решение о включении информации об участнике закупки, о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр либо в случаях, предусмотренных пунктами 14 и 15 Правил, об отказе во включении участника закупки, поставщика (подрядчика, исполнителя) в реестр, а также выдает (при необходимости) предписание, предусмотренное пунктом 2 части 22 статьи 99 Закона, в случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В соответствии с пунктом 15 Правил орган контроля принимает решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) (если основанием для направления обращения является расторжение контракта в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта) в реестр, если в результате проведения проверок, предусмотренных подпунктом "а" пункта 13 Правил:

а) выявлены нарушения заказчиком установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок требований к порядку принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, направления его поставщику (подрядчику, исполнителю) и размещения в единой информационной системе;

б) заказчиком не подтверждены факты существенного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

в) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) представлены информация и документы, подтверждающие:

- принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта;

- надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

По результатам рассмотрения представленных информации и документов и проведения проверки фактов, указанных в пункте 11 Правил, выносится решение. В случае подтверждения достоверности указанных фактов уполномоченный орган выносит решение о включении информации о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр. В ином случае уполномоченный орган выносит решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр.

Согласно пункту 3 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

В силу статьи 2 ГК РФ гражданское законодательство исходит из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Согласно статье 10 ГК РФ участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно и разумно.

Вместе с тем, как неоднократно указывал Верховный Суд Российской Федерации, при рассмотрении вопроса о законности решения уполномоченного органа о включении или не включении лица в Реестр нельзя ограничиться только формальной констатацией ненадлежащего исполнения хозяйствующим субъектом тех или иных нормативных требований без выяснения и оценки всех фактических обстоятельств дела в совокупности и взаимосвязи. Иное противоречит задачам арбитражного судопроизводства.

Включение сведений об участнике закупки в Реестр осуществляется лишь в случае, если антимонопольный орган в результате проведенной проверки установит факт уклонения такого участника от заключения контракта, выявит обстоятельства, свидетельствующие о намерении участника размещения заказа отказаться от заключения контракта, о направленности его действий на несоблюдение условий контракта или уклонение от его исполнения.

При этом при рассмотрении вопроса о включении сведений в Реестр антимонопольный орган не разрешает гражданско-правовой спор между участниками сделки, а оценивает поведение исполнителя на предмет его добросовестности и направленности действий на фактическое исполнение контракта.

В результате осуществления Комиссией проверки факта одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта было установлено, что Заказчик имел право на односторонний отказ от исполнения контракта, данная процедура Заказчиком соблюдена, а ООО "С" надлежащим образом уведомлено о принятом Заказчиком решении.

Также Комиссия отмечает, что, принимая решение о заключении контракта как с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), потенциальные участники закупки, как субъекты предпринимательской деятельности, предполагающие риск наступления неблагоприятных последствий, должны заблаговременно выяснить и оценить свои предпринимательские риски, условия исполнения контракта, требования, предъявляемые к результату работ.

Документов, подтверждающих принятие Ответчиком достаточных мер для своевременного исполнения контракта, а также документов, подтверждающих добросовестность Ответчика, возникновение у него форс-мажорных обязательств, предоставлено не было.

При этом, ООО "С" не приступило к выполнению работ, документов, подтверждающих принятие Ответчиком достаточных мер для своевременного исполнения контракта также не представлено. Информация о том, какой объект подлежит сносу, была размещена в открытом доступе, что позволяло оценить свои возможности надлежащим образом исполнить контракт.

Кроме того, ООО "С" не выразило каким-либо образом заинтересованность в результатах рассмотрения обращения заказчика, заседание Комиссии проходило в отсутствие представителей Ответчика, ходатайств о возможности участия в рассмотрении обращения не поступало.

Проанализировав представленную информацию, Комиссия приходит к выводу о наличии в действиях Ответчика недобросовестного поведения, выразившегося в неисполнении обязательств, предусмотренных контрактом, последствием которого стало расторжение контракта и неудовлетворение потребности Заказчика.

Таким образом, у Комиссии имеются основания для включения в Реестр информации об Обществе с ограниченной ответственностью "С".

С учетом изложенного, Комиссия, руководствуясь пунктом 5 части 15 статьи 99 и статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", вышеуказанными Правилами и пунктом 7.10 Положения о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы, утвержденного приказом ФАС России от 23.07.2015 N 649/15,

1. Информацию, представленную Заказчиком - Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска в отношении Общества с ограниченной ответственностью "С" (<...>, ИНН/КПП <...>/670001001; ОГРН <...>; дата регистрации 28.02.2024) и лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа: Ч. (ИНН <...>) включить в Реестр сроком на 2 (два) года в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта N 352 на снос аварийного жилого дома N 6 по ул. Коненкова в г. Смоленске (извещение N 0163300029425001094).

2. Датой включения информации в отношении Общества с ограниченной ответственностью "С" (<...>, ИНН/КПП <...>/670001001; ОГРН <...>; дата регистрации 28.02.2024) и лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа: Ч. (ИНН <...>) в Реестр считать регламентированную дату размещения указанной информации на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В соответствии с частью 11 статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.