Решение Новосибирское УФАС России от 29.12.2025 N 054/06/104-22/2026

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области по контролю в сфере закупок (Комиссия Новосибирского УФАС России) в составе:

в отсутствие представителей заказчика - МБУДО СШОР "Фламинго" по легкой атлетике, уведомлено надлежащим образом,

в отсутствие представителей подрядчика - ООО "И", уведомлено надлежащим образом,

рассмотрев обращение заказчика - МБУДО СШОР "Фламинго" по легкой атлетике о включении сведений об ООО "И" в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом МБУДО СШОР "Фламинго" от исполнения контракта, заключенного с ООО "И" по результатам проведения запроса котировок на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по капитальному ремонту здания манежа стадиона "Локомотив", расположенного по адресу: <...> (извещение N 0351300121225000003),

В Новосибирское УФАС России поступило обращение заказчика - МБУДО СШОР "Фламинго" по легкой атлетике о включении сведений об ООО "И" в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом МБУДО СШОР "Фламинго" от исполнения контракта, заключенного с ООО "И" по результатам проведения запроса котировок на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по капитальному ремонту здания манежа стадиона "Локомотив", расположенного по адресу: <...> (извещение N 0351300121225000003).

Суть обращения заказчика сводится к следующему.

03.06.2025 между заказчиком и ООО "И" по результатам проведения запроса котировок заключен контракт на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по капитальному ремонту здания манежа стадиона "Локомотив", расположенного по адресу: <...>.

В соответствии с п. 3.3 контракта срок выполнения работ по контракту в полном объеме с даты заключения контракта до 01.09.2025 (с учетом получения положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в ГБУ НСО "ГВЭ НСО").

В установленный срок работы не были выполнены.

02.09.2025 заказчиком в адрес подрядчика направлено уведомление о незамедлительном выполнении работ по контракту. Подрядчик в ответном письме сообщил о том, что работы будут выполнены в срок до 30.10.2025.

По состоянию на 30.10.2025 работы подрядчиком не выполнены.

05.11.2025 подрядчик сообщил, что сроки выполнения работ продлены до 26.11.2025 в связи с выявленными ГБУ НСО "ГВЭ НСО" замечаниями к проектной документации.

28.11.2025 в адрес заказчика поступило сводное экспертное заключение ГБУ НСО "ГВЭ НСО". Согласно выводам, сделанным по результатам проведенной оценки, проектная документация не соответствует действующим требованиям, заданию на проектированию, утвержденным сметным нормативам.

Подрядчик сообщил, что намерен исправить проектную документацию и повторно направить документацию на оценку не позднее 31.12.2025.

09.12.2025 заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с тем, что подрядчиком были нарушены сроки выполнения работ, а также получено отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации. Данное решение 09.12.2025 было размещено в ЕИС.

В соответствии с ч. 12.1 ст. 95 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) в случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 103 данного Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 1 данной части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с данным пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 данной части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта было размещено в ЕИС 09.12.2025, следовательно, 09.12.2025 подрядчик считается надлежащим образом уведомленным.

Согласно ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта, в данном случае - 22.12.2025.

В соответствии с ч. 14 ст. 95 Закона о контрактной системе заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

Подрядчиком не были устранены нарушения, послужившие основанием для принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

23.12.2025 Новосибирским УФАС России в адрес ООО "И" было направлено уведомление с требованием о представлении письменных объяснений по факту неисполнения обязательств по контракту. Однако объяснений от ООО "И" представлено не было.

Изучив представленные материалы, Комиссия Новосибирского УФАС России пришла к следующим выводам.

В соответствии с п. 15 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденных постановлением Правительства РФ N 1078 от 30.06.2021 г. (далее - Правила), орган контроля принимает решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в случае, если при рассмотрении обращения, направленного в связи с расторжением контракта в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, и при проведении проверок, предусмотренных подпунктом "а" п. 13 данных Правил:

- выявлены нарушения заказчиком установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок требований к порядку принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, направления его поставщику (подрядчику, исполнителю) и размещения в единой информационной системе;

- заказчиком не подтверждены факты существенного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

- поставщиком (подрядчиком, исполнителем) представлены информация и документы, подтверждающие принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта; надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе в связи с мобилизацией в Российской Федерации, введением санкций и (или) мер ограничительного характера. К таким обстоятельствам не относится отказ поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения санкций и (или) мер ограничительного характера в отношении заказчика.

Комиссией Новосибирского УФАС России установлено, что подрядчиком не выполнены работы по контракту в срок, установленный контрактом. Подрядчик неоднократно переносил сроки выполнения работ по контракту, однако итоговый результат работ подрядчиком не получен.

По результатам прохождения государственной экспертизы проектной документации получено отрицательное заключение.

Комиссия Новосибирского УФАС России установила, что в регламентированный десятидневный срок с даты принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта подрядчик не предпринял действий по исполнению обязательств по контракту.

Комиссии Новосибирского УФАС России и заказчику от ООО "И" не были представлены какие-либо документы и информация, подтверждающие невозможность исполнения контракта.

Таким образом, заказчик правомерно принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Таким образом, изложенное подтверждает отсутствие добросовестного поведения в действиях ООО "И", выраженное в непринятии мер к исполнению контракта.

В силу абз. 1 ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно п. 1 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

При этом, согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Доказательств наличия объективных препятствий организации исполнить контракт в установленный срок не представлено.

Реестр недобросовестных поставщиков с одной стороны является специальной мерой ответственности, установленной законодателем в целях обеспечения исполнения лицом принятых на себя в рамках процедуры размещения государственного или муниципального заказа обязательств. С другой стороны, реестр недобросовестных поставщиков служит инструментом, обеспечивающим реализацию целей регулирования отношений, определенных в общих положениях законодательства в сфере закупок, по добросовестной конкуренции и предотвращению злоупотреблений в сфере размещения заказов, следовательно, является механизмом защиты государственных и муниципальных заказчиков от недобросовестных действий поставщиков (исполнителей, подрядчиков).

Следовательно, реестр недобросовестных поставщиков представляет собой механизм защиты государственных и муниципальных заказчиков от недобросовестных действий поставщиков (исполнителей, подрядчиков), созданный, в том числе с целью обеспечения эффективного использования бюджетных средств в предусмотренном бюджетным законодательством порядке.

Организацией не были предприняты все необходимые и разумные меры с целью исполнения контракта, в связи с чем включение сведений о ней в реестр недобросовестных поставщиков является необходимой мерой ответственности, поскольку служит для ограждения государственных заказчиков от недобросовестных поставщиков.

В силу положений абзаца 3 пункта 1 статьи 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение, прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Таким образом, организация несет самостоятельные риски ведения ею предпринимательской деятельности и должна прогнозировать последствия, в том числе и негативные, связанные с ее осуществлением.

Нарушений со стороны заказчика антимонопольным органом не установлено.

Включение сведений в РНП не подавляет экономическую самостоятельность и инициативу хозяйствующего субъекта, не ограничивает чрезмерно его право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, а также право частной собственности и в данном случае не препятствует осуществлению хозяйственной деятельности (Определение ВАС РФ от 11.05.2012 N ВАС-5621/12).

Таким образом, поскольку ООО "И" не были исполнены обязательства по контракту, у Комиссии Новосибирского УФАС России нет правовых оснований для невключения сведений об ООО "И" в реестр недобросовестных поставщиков.

Руководствуясь ст. 95, ст. 104 Закона о контрактной системе, Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", Комиссия Новосибирского УФАС России

Включить в реестр недобросовестных поставщиков сведения об обществе с ограниченной ответственностью "И" (ИНН <...>), об участнике и директоре ООО "И" - Е. (ИНН <...>), об участнике ООО "И" - Л. (ИНН <...>) сроком на 2 (два) года.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.