Решение Псковское УФАС России от 26.03.2026 N РНП060/06/95-91/2026

Комиссия Псковского УФАС России по контролю в сфере закупок (далее - Комиссия) в составе:

рассмотрев сведения с использованием видеоконференции, направленные Заказчиком в отношении Общества с ограниченной ответственностью "СА" (адрес: <...>; ИНН: <...>) для включения в реестр недобросовестных поставщиков, в связи с принятием Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта на строительство здания пристройки с переходом к существующему зданию МБОУ "КА" на 250 мест", расположенного по адресу: Псковская область, Себежский район, д. Кузнецовка (номер извещения: 0157300009822000090),

19 марта 2026 года в адрес Псковского УФАС России поступили сведения от Заказчика в отношении Общества с ограниченной ответственностью "СА" (адрес: <...>; ИНН: <...>) для включения в реестр недобросовестных поставщиков, в связи с принятием Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта на строительство здания пристройки с переходом к существующему зданию МБОУ "КА" на 250 мест", расположенного по адресу: Псковская область, Себежский район, д. Кузнецовка (номер извещения: 0157300009822000090).

Рассмотрение сведений состоялось 26.03.2026 в 15 часов 00 минут, с учетом перерыва, объявленного 25.03.2026 в 16.30, в связи с необходимостью получения дополнительной позиции и сведений от Заказчика и Общества.

1) Дата размещения в Единой информационной системе (далее - ЕИ"СА") на сайте в сети Интернет www.zakupki.gov.ru - извещения N 0157300009822000090 о проведении электронного аукциона - 17.05.2022 12:28.

2) Начальная (максимальная) цена контракта - 304 197 027,60 рублей.

3) Оператор электронной площадки - ЭТП Газпромбанк.

4) Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) N ИЭА2 от 06.07.2022, на участие в аукционе было подано 2 (две) заявки, обе соответствующие требованиям. Комиссия приняла решение признать победителем участника закупки с идентификационным N 45, с ценовым предложением 302 676 042,46 руб. (снижение на 0,5%).

5) 18.07.2022 Заказчиком заключен контракт N 0157300009822000090 на выполнение работ по объекту "Строительство здания пристройки с переходом к существующему зданию МБОУ "КА" на 250 мест", расположенного по адресу: Псковская область, Себежский район, д. Кузнецовка", с ценой контракта 302 676 042, 46 рублей.

Комиссия Псковского УФАС России по контролю в сфере закупок, изучив материалы дела, установила следующее:

Согласно пунктам 1.2, 1.3., 1.5, 1.6, 1.7 Контракта, Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по объекту "Строительство здания пристройки с переходом к существующему зданию МБОУ "КА" на 250 мест", расположенного по адресу: Псковская область, Себежский район, д. Кузнецовка", (далее - работы) в соответствии с описанием объекта закупки и Ведомостью объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ (Приложение N 1 к Контракту), проектной документацией, графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение N 2 к настоящему контракту), сметой контракта и Перечнем видов и объемов работ, которые Подрядчик обязуется выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц. Своевременно сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях Контракта.

Работы по Контракту должны выполняться в строгом соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в соответствии с условиями Контракта, проектной и сметной документацией, строительными нормами и правилами.

Объем, содержание работ по настоящему контракту, определяется проектной документацией и описанием объекта закупки, а также иной технической документацией, предусмотренной действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязуется осуществлять производство работ в строгом соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ и завершить работы в срок, указанный в п. 4.1 настоящего Контракта.

Результатом выполненной работы по Контракту является построенный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

По окончании работ Подрядчик обязуется сдать результат работ Заказчику в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Контракта.

Согласно пункта 1.10 Контракта, строительный контроль по настоящему Контракту осуществляет Государственное казенное учреждение Псковской области "УА", расположенное по адресу: <...>.

В соответствии с пунктом 3.4 контракта авансирование не предусмотрено.

Согласно разделу 4 Контракта:

Начало выполнения работ с момента подписания контракта.

Окончание выполнения работ 31 декабря 2023 года.

Срок действия контракта: до 01.03.2024 г.

Объем работ по Контракту должен быть исполнен по месяцам в соответствии с Графиком. Изменение Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение N 2) не допускается, за исключением:

- наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, о которых Сторонам не было известно на дату заключения Контракта, вследствие которых надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств, предусмотренных Контрактом, стало невозможным в сроки, установленные Графиком. В этом случае изменение Графика осуществляется по соглашению Сторон;

- внесения Заказчиком изменений в техническую документацию, которые влекут изменение сроков начала и окончания строительства Объекта, промежуточных сроков выполнения отдельных видов и этапов работ, определенных Графиком;

- уменьшения ранее доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на период строительства Объекта, которые влекут изменение сроков начала и окончания строительства Объекта, промежуточных сроков выполнения отдельных видов работ, определенных Графиком, более чем на один месяц, и (или) уменьшения цены Контракта;

- необходимости детализации отдельных комплексов работ, видов работ и (или) части работ отдельного вида работ в составе этапа выполнения контракта или комплекса работ без изменения сроков их выполнения и в пределах доли этапа выполнения контракта, комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта.

- за нарушение Графика Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком, если не докажет, что допущенные нарушения обусловлены действиями (бездействием) Заказчика;

Согласно пункту 5.1 Контракта Заказчик имеет право требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, технической документацией, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков; требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом; запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

В соответствии с пунктом 5.2.1. Контракта, Заказчик обязуется после получения полного комплекта документов, установленных в п. 5.4.1. передать Подрядчику по актам приема-передачи строительные площадки, пригодные для выполнения работ, предусмотренных п. 1.2. настоящего Контракта.

Согласно пункту 5.4 Контракта подрядчик обязан:

- в течение пяти рабочих дней после заключения Контракта предоставить Заказчику смету (с учетом цены контракта), график выполнения строительно-монтажных работ с учетом цены контракта, заверенную копию приказа о назначении ответственных лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика и Перечень видов и объемов работ, которые Подрядчик обязуется выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц. К производству строительно-монтажных работ Подрядчик имеет право приступить только после утверждения и согласования Заказчиком всех вышеперечисленных документов.

Смета контракта должна быть составлена в соответствии с Методикой составления сметы контракта (приложение N 2 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23.12.2019 г. N 841/пр.). При наличии у Заказчика замечаний к смете Подрядчик в трехдневный срок обязан внести изменения в смету и передать Заказчику. "СА" момента утверждения сметы Заказчиком она становится неотъемлемой частью настоящего контракта.

В приказе о назначении ответственных лиц должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемые должности, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей;

- выполнить входной контроль полученной от Заказчика проектной документации в течение 10 календарных дней со дня ее получения. Информацию о выполнении входного контроля направить письменно в адрес Заказчика;

- на основании и в соответствии с переданным Заказчиком Проектом разработать проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, и предоставить его Заказчику на бумажном носителе в срок не позднее 10 календарных дней с даты заключения Контракта для ознакомления;

- обеспечить выполнение работ по контракту в соответствии с проектной и рабочей документацией;

- обеспечить поставку необходимых для строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение;

- обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор;

- обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве или реконструкции объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику;

- устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).

- Обеспечить:

1) выполнение в установленные сроки всех предписаний надзорных и контрольных органов;

2) возведение на территории строительной площадки всех временных сооружений, необходимых для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту;

3) в случае необходимости, осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями;

4) выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию отведенной территории по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установку информационных щитов, временного ограждения и освещения на период проведения работ и нести ответственность за надлежащее состояние объектных площадок и временного ограждения;

5) надлежащее предоставление на проверку Заказчику актов выполненных работ и исполнительной документации на работы, отраженные в актах в срок, не позднее двух рабочих дней с момента оформления данных актов;

6) использование при выполнении работ соответствующей установленным требованиям к качеству и безопасности строительной техники, механизмов, конструкций, инструментов, материалов и оборудования, а также осуществление их приемки, разгрузки, складирования и охраны;

7) предоставление Заказчику на проверку документов о качестве (сертификаты, паспорта и пр.) применяемых материалов, изделий и оборудования, оформленных в письменном виде, в виде результатов входного контроля и лабораторных испытаний;

8) предъявление Заказчику для освидетельствования скрытых работ;

9) ежедневное ведение и предъявление по первому требованию на проверку Заказчику общего журнала работ в соответствии с РД-11-05-2007 на строительной площадке, а также ведение журнала учета выполненных работ формы N К"СА"-6а;

10) проведение к моменту окончания отдельных видов работ всех необходимых испытаний и замеров, с составлением необходимых технических отчетов и актов, в том числе подписанных актов на скрытые работы, для предъявления объекта надзорным органам;

11) соблюдение последовательности выполнения работ и календарных сроков, определенных Графиком производства работ;

12) оплату стоимости потребленной за время проведения работ на Объекте воды, электроэнергии и других коммунальных ресурсов, согласно заключенных договоров с поставщиками указанных ресурсов до даты получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию;

13) ежедневное (в дни производства работ) осуществление уборки мест производства работ (строительной площадки) и пятиметровой прилегающей зоны, вывозить образовавшийся при выполнении работ мусор. По завершению работ вывезти оборудование, инструменты, приборы, инвентарь и строительный мусор;

14) видеонаблюдение в режиме реального времени за строительством объекта в течение всего периода выполнения работ на объекте. Видеотрансляция должна быть обеспечена со стороны Подрядчика за 1 (один) календарный день до фактического начала выполнения работ на объекте и сохраняться до полной приемки Заказчиком всего комплекса работ на объекте.

- с момента начала работ на Объекте и до их завершения в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации вести исполнительную документацию согласно с РД-11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения", а также РД-11-05-2007 "Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства". Каждая запись в журнале подписывается полномочными представителями обеих сторон и ведется в соответствии с действующими правилами.

Одновременно с поставкой материалов и оборудования Подрядчик обязан предоставить на проверку Заказчику, действующие сертификаты и паспорта на материалы и оборудование.

- информировать Заказчика обо всех субподрядчиках, с которыми заключен договор или договоры в отношении предмета Контракта, общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, предоставив Заказчику заверенные Подрядчиком копии заключенных договоров в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их заключения.

Администрацией Себежского района выдано разрешение на строительство объекта N 60-RU60522101-05-2022 от 09.02.2022. Срок действия разрешения продлен до 30.12.2026.

21.07.2022 подписано дополнительное соглашение о изменении условий контракта и сметы контракта.

22.07.2022 подписан акт приема-передачи строительной площадки.

01.08.2022 заключено дополнительное соглашение N 2, которым предусмотрено авансирование в размере 40% от цены контракта 121 070 416, 98).

10.08.2022 заключено дополнительно соглашение N 3, которым адреса и платежные реквизиты сторон изложены в новой редакции.

22.08.2022 Заказчиком выплачен аванс по Контракту в сумме 121 070 416, 98 руб. (платежное поручение N 190350)

06.10.2022 (исх. N 2390) Заказчик сообщает Подрядчику о необходимости в кратчайшие сроки приступить к работам по устройству фундамента.

30.01.2023 заключено дополнительное соглашение N 4, которым предусмотрено изменены условия контракта и график выполнения строительно-монтажных работ.

21.02.2023 (исх. N 387) Заказчик сообщает Подрядчику, что в настоящее время на объекте прослеживается отставание от графика производства подрядных работ. В связи с тем, что строительство осуществляется за счет средств национального проекта, предостерегает о неисполнении пункта 4.2 контракта - объем работ по контракту должен быть исполнен по месяцам в соответствии с графиком.

13.04.2023 заключено дополнительное соглашение N 5, которым предусмотрено изменены условия контракта и график выполнения строительно-монтажных работ.

31.07.2023 (исх. N 138) Подрядчик просит Заказчика внести коррективы и изменения в приложение N 2 к контракту - график выполнения строительно-монтажных работ.

04.09.2023 (исх. N 102) Подрядчик направляет Заказчику сканы приказов о назначении ответственного лица при выполнении работ на объекте.

05.09.2023 (исх. N 2135) Заказчик сообщает, что по состоянию на 05.09.2023 установлено существенное отставание Подрядчика от графика производства работ, а также зафиксирован факт снижения темпа выполнения работ, исходя из чего Заказчик уведомляет о необходимости нарастания темпа выполнения работ в кратчайшие сроки и проведения рабочего совещания на объекте в срок до 07.09.2023 года.

08.09.2023 (исх. N 2189) Заказчик сообщает Подрядчику, что в настоящее время на объекте прослеживается отставание от графика производства подрядных работ. В связи с тем, что строительство осуществляется за счет средств национального проекта, предостерегает о неисполнении пункта 4.2 контракта - объем работ по контракту должен быть исполнен по месяцам в соответствии с графиком. Сообщает о необходимости предоставить в кратчайшие сроки исправленный график производства подрядных работ, а также о необходимости увеличить темпы выполнения работ на объекте и приступить к выполнению внутренних работ.

12.09.2023 г. Комитетом по региональному контролю и надзору произведен осмотр в рамках внеплановой выездной проверки, установлено, что на объекте выполнены работы по устройству железобетонного каркаса1-2 этажей основного корпуса. Выполнено устройство стен спортзала. Выполнено устройство котлована и фундаментной плиты под накопитель хозяйственно-бытовых стоков.Также в ходе проведения проверки ООО "СБ" было направлено требование о представлении документов и (или) их копий, необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований от 13.09.2023 (далее - требование). Согласно требованию ООО "СБ" должен был представить в Министерство документы, подтверждающие выполнение работ в соответствии с проектной документацией. Документы были представлены не в полном объеме, что образовало состав административных правонарушений, предусмотренный частями 1, 2 статьи 9.4, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). Постановлением Министерства по делу об административном правонарушении от 12.10.2023 N АПН72-03-149/150-О/2023 должностное лицо ООО "СБ" привлечено к административной ответственности по частям 1, 2 статьи 9.4 КоАП РФ, объявлено предупреждение. Постановлением Мирового суда судебного участка N 21 Республики Ингушетия от 14.12.2023 N 5-367/2023 должностное лицо ООО "СБ" привлечено к административной ответственности по статье 19.7 КоАП РФ, объявлено предупреждение.

По результатам выездной проверки Министерством выдано ООО "СБ" предписание об устранении нарушений обязательных требований (далее - предписание) от 22.09.2023 N 16:

не представлен договор со специализированной организацией на вывоз и прием строительных отходов;

не представлены протоколы испытаний прочности бетона по фундаментам, перекрытиям подвала, перекрытиям 1-го этажа;

не представлен акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства, составленного в соответствии с требованиями "СА"П 126.13330.2012 "Геодезические работы в строительстве";

13.09.2023 (исх. N 2242) Заказчик сообщает, что по состоянию на 13.09.2023 установлено существенное отставание Подрядчика от графика производства работ, а также зафиксирован факт снижения темпа выполнения работ. Уведомляет о необходимости предоставления графика производства работ с разбивкой по дням, срок предоставления - в течение одного рабочего дня с даты настоящего уведомления.

10.10.2023 (исх. N 2447) Заказчик сообщает, что по состоянию на 09.10.2023 установлено существенное отставание Подрядчика от графика производства работ, а также зафиксирован факт снижения темпа выполнения работ. Уведомляет о необходимости предоставления графика производства работ с разбивкой по дням, срок предоставления - в течение одного рабочего дня с даты настоящего уведомления.

12.10.2023 Составлен протокол N 3 совещания по объекту, согласно которому:

- Проектировщик согласовал все спорные моменты с Подрядчиком;

- Проектная документация по пищеблоку получила положительное заключение экспертизы, в настоящее время в экспертизу сданы сметные расчеты;

- До 20.10.2023 г. будет сдано в экспертизу оборудование;

- Необходимо сверить перечень оборудования, предоставленного проектировщиком, с перечнем оборудования, предусмотренного законодательством;

- Необходимо исключить примыкание к региональной дороге;

- Подрядчику с проектировщиком согласовать изменения в отношении крепления фасада здания.

19.10.2023 (исх. N 2604) Заказчик сообщает, что по состоянию на 18.10.2023 установлено существенное отставание Подрядчика от графика производства работ, а также зафиксирован факт снижения темпа выполнения работ. Согласно протоколам совещания N 4 от 12.10.2023 и N 3 от 12.10.2023, Подрядчику предписано увеличить количество занятых человек на объекте, 16.10.2023 осуществить переключение водоснабжения, в срок до 17.10.2023 приступить к работам по устройству кровли, однако Подрядчиком не выполняются указанные условия.

20.10.2023 Составлен протокол N 5 совещания по объекту, согласно которому:

- На объекте отсутствует экскаватор для монтажа канализационной емкости;

- Выполнены работы по подсыпке подъезда к строительной площадке;

- Не представлены акты выполненных работ, график производства работ с разбивкой до 01.06.2024 г., не увеличены темпы работ, работы по устройству кровли не начаты;

- Осуществлено переключение электроснабжения;

- Назначено совещание на объекте на 23.10.2023 г;

- В случае отсутствия усиления на объекте, 23.10.2023 г. будет направлено извещение на расторжение контракта.

24.10.2023 Составлен протокол N 6 совещания по объекту, согласно которому:

- Работы по разработке котлована для монтажа канализационной емкости выполнены;

- Начаты работы по монтажу конструктива кровли. На стройплощадке 80% материалов, оставшиеся 20% поступят в течение 2-х недель;

- Акты выполненных работ не представлены;

- К кладочным работам зенитного фонаря приступят с 25.10.2023 г;

- "СА" 25.10.2023 г. временное закрытие оконных проемов, материал на стройплощадке 100%;

- Устройство перекрытия спортзала с 26.10.2023 г., доставка опалубки с 26.10.2023 г. по 07.11.2023 г., устройство парапета спортзала с 08.11.2023 г. по 12.11.2023 г;

- Необходимо увеличить темпы работ, усилить состав рабочей силы.

30.10.2023 Составлен протокол N 6 совещания по объекту, согласно которому:

- Выполнены работы по разработке котлована;

- Начаты работы по монтажу кровли, а также временные закрытия оконных проемов;

- Работы по инженерным сетям не выполняются;

- Устройство парапета спортзала с 08.11.2023 г. по 12.11.2023 г;

- Необходимо увеличить темпы работ, усилить состав рабочей силы.

30.10.2023 Подрядчиком произведена оплата штрафа по контракту в размере 100 000 рублей в соответствии с платежным поручением N 238.

07.11.2023 Составлен протокол N 7 совещания по объекту, согласно которому:

- Не увеличены темпы работ, не ведутся работы по предоставленному графику производства строительно-монтажных работ, не осуществлено усиление состава рабочей силы;

- Назначено совещание на объекте на 09.11.2023 г;

- В случае отсутствия усиления на объекте, 10.11.2023 г. будет направлено извещение на расторжение контракта.

23.11.2023 (исх. 221) Подрядчик направляет Заказчику запрос о согласовании замены радиаторов.

28.11.2023 заключено дополнительное соглашение N 6, которым изменен срок окончания работ на 25.06.2024, срок действия контракта до 25.09.2024 г., изменен порядок погашения аванса.

29.11.2023 Составлен протокол N 8 совещания по объекту, согласно которому:

- Выполнены работы по заливке бетонной площадки, работы по монтажу кровли ведутся низкими темпами, необходимо усиление бригады;

- Окна доставлены, отсутствует бригада по их установке;

- Работы по инженерным сетям не выполняются, доставка ИТП-начало декабря;

- Заказаны витражные конструкции для входных групп;

- Необходимо усилить состав рабочей силы;

- Направлено письмо ООО "КБ" для вызова специалистов на объект.

04.12.2023 Составлен протокол N 9 совещания по объекту, согласно которому:

- Принято решение демонтировать колонны по оси "Н" на отметке 3.80 по причине существенных отклонений и дефектов;

- Сметная документация по оборудованию и пищеблоку сданы в экспертизу;

- Изменения по креплению фасада здания согласованы;

- Начаты пуско-наладочные работы на котельной;

- Начат монтаж стропильной системы, подготовка основания для емкостей ливневой канализации;

- Необходимо решить вопрос по устройству съезда с автомобильной дороги общего пользования регионального значения.

08.12.2023 заключено дополнительное соглашение N 7, которым измена цена контракта, сумма аванса, обеспечение исполнения контракта, смета контракта.

13.12.2023 заключено дополнительное соглашение N 8, которым измена цена контракта.

14.12.2023 (исх. N 3029) Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафа в связи с нарушением сроков в размере 100 000,00 рублей.

10.01.2024 (исх. N 20) Заказчик сообщает Подрядчику, что в настоящее время на объекте прослеживается отставание от графика производства подрядных работ. Работы практически не ведутся, необходимо в кратчайшие сроки увеличить темпы выполнения работ на объекте. В связи с тем, что строительство осуществляется за счет средств национального проекта, предостерегает о неисполнении пункта 4.2 контракта - объем работ по контракту должен быть исполнен по месяцам в соответствии с графиком. Сообщает о необходимости участия в совещании на объекте, которое состоится 17.01.2024 в 15:00.

19.01.2024 (исх. N 143) Заказчик направляет Подрядчику уведомление о намерении принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

22.01.2024 Комитетом по региональному контролю и надзору составлен протокол осмотра и установлено, что на объекте выполнены работы по устройству железобетонного каркаса 1-2 этажей основного здания, выполнено устройство стен спортзала. Выполняется устройство кровли, монтаж лифтовых шахт. По результатам выездной проверки Министерством выдано ООО "СБ" предписание от 26.01.2024 N 3: нарушение требований к порядку ведения общего журнала работ на объекте. Отсутствуют записи в разделе 3 общего журнала работ с 25.10.2023; нарушена геометрия колонны по оси Г/1-13 и балки перекрытия в помещении N 30; устройство деформационного шва выполнено из пенополистирола экструдированного 100 мм. По проекту деформационный шов выполняется путем установки просмоленной доски, обернутой толем; наличие оголенные участки арматуры в бетонных стенах; не представлена исполнительная документация по фактически выполненным работам; частично отсутствует ограждение стройплощадки. Постановлением Министерства по делу об административном правонарушении от 13.02.2024 N АПН72-03-017/018-О/2024 ООО "СБ" привлечено к административной ответственности по частям 1, 2 статьи 9.4 КоАП РФ, объявлено предупреждение.

22.01.2024 Подрядчиком произведена оплата штрафа за нарушение графика работ по контракту в размере 100 000 рублей в соответствии с платежным поручением N 51.

23.01.2024 Составлен протокол N 13 совещания по объекту, согласно которому:

- Не завершены кладочные работы зенитного фонаря;

- Отставание по срокам монтажа канализации;

- Не ведутся работы по индивидуальному тепловому пункту, электроснабжению и электрооборудованию;

- Ведутся работы по оштукатуриванию стен и подвала, по устройству перекрытия спортзала;

- Не ведутся работы по монтажу тепловых сетей, установке окон, индивидуальному тепловому пункту;

- Зафиксировано существенное отставание от графика производства работ;

- Необходимо увеличить темпы работ, усилить состав рабочей силы.

05.03.2024 Составлен протокол N 14 совещания по объекту, согласно которому:

- Крайне медленно ведутся работы по монтажу кровли, недостаточное количество рабочих;

- Низкий темп выполнения работ по устройству перекрытия спортзала, монтажу тепловых сетей;

- Не ведутся работы по устройству парапета спортзала, электроснабжению и электрооборудованию;

- Отставание по срокам монтажа канализации;

- Ведутся работы по установке окон, индивидуальному тепловому пункту, оштукатуриванию стен подвала;

- Не выполнены работы по лестничным маршам;

- Зафиксировано существенное отставание от графика производства работ;

- Необходимо увеличить темпы работ, усилить состав рабочей силы.

07.03.2024 (исх. N 519) Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафа в связи с нарушением сроков в размере 22 269,90 рублей не позднее пятнадцати рабочих дней с даты получения настоящего требования.

13.03.2024 (исх. N 255) Подрядчик просит Заказчика согласовать устройство зенитного фонаря без монтажа светового фонаря.

13.03.2024 Составлен протокол N 15 совещания по объекту, согласно которому:

- Ведутся работы по монтажу кровли, установке зенитного фонаря, монтажу окон, инженерным сетям, замена витражей, земляные работы;

- Низкий темп выполнения работ по устройству перекрытия спортзала;

- Выполняются работы в подвальном помещении;

- При наступлении благоприятных погодных условий необходимо незамедлительно приступить к фасадным работам;

- Зафиксировано существенное отставание от графика производства работ;

- Необходимо увеличить темпы работ, усилить состав рабочей силы.

18.03.2024 Составлен протокол N 16 совещания по объекту, согласно которому:

- Заказчик сообщает о необходимости завершить работы по кровле, устройству наружных инженерных сетей, осуществить врезку системы отопления, и завершить работы по устройству вентиляционной системы для начала выполнения работ по устройству внутренних сетей электроснабжения;

- Подрядчик сообщает информацию по оборудованию для вентиляционной системы, витражам, внутренним дверям. Ждет коммерческих предложений по определению субподрядчика на выполнение работ по благоустройству территории;

- Зафиксировано существенное отставание от графика производства работ;

- Необходимо увеличить темпы работ, усилить состав рабочей силы.

20.03.2024 (исх. N 256) Подрядчик направляет Заказчику запрос о согласовании замены вентялиционного оборудования.

22.03.2024 (исх. 644) Заказчик в ответ на исх. N 256 согласовывает Подрядчику замену вентиляционного оборудования.

26.03.2024 (исх. N 666) Заказчик направляет Подрядчику требование об оплате штрафа в размере 1 697 577,26 рублей, сообщает о принятии решения об одностороннем расторжении контракта и требует возобновить и нарастить темпы выполнения работ по кровле в срок до 29.03.2024 г.

28.03.2024 Составлен протокол N 17 совещания по объекту, согласно которому:

- Заканчиваются работы по оштукатуриванию 1 этажа, заливке плиты перекрытия;

- "СА" 29.03.2024 г. на устройстве покрытия кровли будет работать 8 человек

- В настоящее время работает 4 человека;

- Завершены работы по врезке сети водопровода в центральную сеть;

- По фасадам запрошены коммерческие предложения, ведутся переговоры с поставщиками;

- В ближайшее время начнутся работы по устройству электроснабжения, врезке системы отопления;

- Изготовление окон и дверей находится в производстве;

- Ежедневно ведутся работы по благоустройству территории;

- Работы по зенитному фонарю будут закончены за апрель 2024 г;

- Предоставлен график поставки оборудования и выполнение работ по оборудованию вентиляционной системы;

- Финишная отделка - до 03.04.2024 г. проектировщиком будет предоставлен АИ, после отдают на заказ;

- Зафиксировано существенное отставание от графика производства работ;

- Необходимо увеличить темпы работ, усилить состав рабочей силы.

03.04.2024 (исх. N 760) Заказчик направляет Подрядчику требование об оплате штрафа в размере 1 697 577,26 рублей, а также сообщает о принятии решения об одностороннем отказе от исполнения контракта от 03.04.2024.

05.04.2024 Составлен протокол N 17 совещания по объекту, согласно которому:

- В ближайшее время будут завершены работы по кровле, плите перекрытия, канализационной трубе;

- Зенитный фонарь в производстве;

- В ближайшее время будут вестись работы по переходу к существующему зданию, зенитному фонарю, инженерным сетям, вентиляции,

- Установлена канализационная емкость, необходимо завершить работы по установке ливневых колодцев;

- Необходимо в кратчайшие сроки оплатить выставленные за отставание штрафы;

- Необходимо приступить к работам по кровле над основным зданием, вводным колодцам водопроводным, выполнить благоустройство в местах противопожарных колодцев;

- Усиление по штукатурке будет после 10.04.2024 г;

- Необходимо усиление по работе с внутренними сетями, закрытие теплового узла,

- Необходимо получить справку о выполнении технических условий по электрике, смонтировать ВРУ и подготовить справку о выполнении тех. условий;

- Необходимо ускориться по работам в подвале;

- Зафиксировано существенное отставание от графика производства работ;

- Необходимо увеличить темпы работ, усилить состав рабочей силы.

12.04.2024 Заказчик направляет Подрядчику Решение N 1 об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.04.2024 Составлен Протокол N 18, согласно которому:

- завершены работы по устройству монолитной железобетонной плиты перекрытия спортзала, завершены работы по внутреннему оштукатуриванию стен первого этажа, завершаются работы по устройству кровли, наружной системы канализации, установке окон;

- темпы работ увеличены.

12.04.2024 (исх. N 282) Подрядчик направляет Заказчику письмо о выполнении ряда работ, о принятии решения о увеличении рабочего персонала на объекте, просит отозвать уведомление N 760 от 03.04.2024.

26.04.2024 Составлен протокол N 19 совещания по объекту, согласно которому:

- Не решен вопрос с отделкой окон, по устройству и срокам зенитного фонаря;

- Зафиксированы решенные вопросы и находящиеся в производстве: по колодцам на въезде, наружной прокладке кабеля, противопожарные выходы, поставка бетона;

- Не ведутся работы по устройству системы вентиляции и электроснабжения, субподрядчики отсутствуют на объекте;

- Необходимо завершить работы по устройству кровли до и предоставить график производства работ;

- Не останавливать выполнение работ в праздничные дни.

03.05.2024 Составлен протокол N 20 совещания по объекту, согласно которому:

- Не ведутся работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей, систем электроснабжения;

- Необходимо произвести врезку системы отопления, предоставлять ежедневный фотоотчет по работам по системе вентиляции;

- Необходимо ускорить работы по кровле;

- Зенитный фонарь в производстве, не решен вопрос по устройству и срокам;

- Ведутся работы по штукатурке стен;

- Необходимо усилить состав рабочей силы, предоставить перечень материалов, оборудования и комплектующих, которые еще не заказаны.

07.05.2024 (исх. N 1060) Заказчик направляет Подрядчику претензию, сообщая о необходимости исполнения некоторых видов работ по акту N 7 в срок до 30 мая 2024 года, а также уведомляет о необходимости полностью выполнить работы по закрытию теплового контура здания в срок до 20.05.2024 года.

13.05.2024 Комитетом по региональному контролю и надзору составлен протокол осмотра в рамках проведения внеплановой выездной проверки, при проведении которой установлено, что на объекте выполнены работы по устройству железобетонного каркаса 1-2 этажей основного здания. Выполнено устройство стен и перекрытия спортзала. Выполняется устройство кровли, монтаж оконных блоков, внутренние отделочные работы.

По состоянию на 14.05.2024 предписание от 26.01.2024 N 3 в полном объеме не было исполнено, при этом производство работ на объекте продолжалось. За период с 07.03.2024 по 13.05.2024 выявлено выполнение следующих видов работ: устройство кровли (выполнено устройство кровельного покрытия на 70%), устройство перекрытия над спортзалом, монтаж оконных блоков. В связи с продолжением работ на Объекте до составления акта об устранении выявленных недостатков установлено нарушение требований части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.Также в ходе проведения проверки ООО "СБ" на адрес электронной почты: kotiev63@mail.ru 14.05.2024 был направлен запрос о необходимости представления до окончания проверки актов освидетельствования ответственных конструкций на все выполненные железобетонные конструкции. В ходе проверки указанные акты не представлены. По результатам выездной проверки Министерством выдано ООО "СБ" предписание от 14.05.2024 N 16: не представлены акты освидетельствования ответственных конструкций на все смонтированные железобетонные конструкции; несоответствие схемы устройства обрамления оконного проема (лист 26 раздела проектной документации "Конструктивные и объемно-планировочные решения" шифр 027.2016-КР) фактически выполняемым работам (толщина слоя бетона от рабочей арматуры до края оконного проема менее 50 мм). Постановлением Министерства по делу об административном правонарушении от 10.06.2024 N АПН72-03-119/120/121-О/2024 ООО "СБ" привлечено к административной ответственности по частям 1, 2 статьи 9.4, части 3 статьи 9.5 КоАП РФ и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 35 000 руб. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении от 10.06.2024 N АПН72-03-119/120/121-О/2024 ООО "СБ" выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения (Обеспечить проведение специализированной организацией, являющейся членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, детального комплексного обследования возведенных по факту конструкций кровли, перекрытия над спортзалом, а также наружных железобетонных стен строящегося объекта на предмет их безопасности, соответствия требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов для дальнейшей эксплуатации объекта, с составлением соответствующего технического отчета). В связи с неуплатой административного штрафа постановление по делу об административном правонарушении N АПН72-03-119/120/121-О/2024 было направлено в Управление Федеральной службы судебных приставов России по Республике Ингушетия для его принудительного исполнения. Также в адрес мирового суда Республики Ингушетия направлен протокол от 27.01.2025 N АПН 72-03-006/2025 по признакам административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Постановлением Мирового суда судебного участка N 21 Республики Ингушетия от 10.05.2025 по делу N 5-54/2025 в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ ООО "СБ" назначен штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа - 70 000 руб.

13.05.2024 Составлен протокол N 21 совещания по объекту, согласно которому:

- Не завершены работы по наружной канализации;

- Выполнена стяжка пола в помещениях 2 этажа, за исключением одного;

- Выполняются работы по финишной шпатлевке 1 этажа, демонтажу опалубки спортзала;

- Отсутствует весь объем пиломатериала на кровлю, поставщик не найден;

- Не определены сроки поставки по витражам и дверям, т.к. нет оплаты;

- Армстронг на объекте в наличии;

- Необходимо определить исполнителя работ по финишной отделке окон;

- Заказан ГКЛ на внутренние перегородки, необходимо определить исполнителя работ;

- На объекте отсутствуют электрики, работы не ведутся;

- Назначено совещание по объекту на 14.05.2024 г;

- Необходимо усилить состав рабочей силы, предоставить перечень материалов, оборудования и комплектующих, которые еще не заказаны.

14.05.2024 Составлен протокол N 22 совещания по объекту, согласно которому:

- Заказчику, после получения справки о выполнении тех. условий, необходимо произвести оплату присоединений к электрическим сетям;

- Необходимо направить предписание Подрядчику - отсутствуют электрики на объекте;

- В ближайшие дни планируется поставка трубы канализации, комплектующих для монтажа фасада, закончить демонтаж опалубки спортзала, земляные работы, подать замеры комплектующих по внутренней отделке окон, направить сметную документацию в ГАУ;

- 17.05.2024 г. - доставка недостающего материала на кровлю;

- Необходимо усилить состав рабочей силы, завершить поставку материала, комплектующих и оборудования;

21.05.2024 (исх. N 1187) Заказчик направляет Подрядчику претензию. Сообщает о необходимости исполнения некоторых видов работ по Акту N 7 в срок до 30 мая 2024 года. Указывает, что в настоящее время работы на объекте ведутся с явным отставанием от графика, ежедневное посещение объекта Заказчиком результатов не дает, на объекте недостаточно рабочей силы и материалов для выполнения работ.

29.05.2024 (исх. N 1284) Заказчик сообщает Подрядчику, что им не оплачен выставленный 03.04.2024 г. штраф в размере 1 697 577,26 рублей, а также ведется работа по подготовке требования о начислении последующих штрафных санкций. Убедительно рекомендует 31.05.2024 года в 11:30 принять участие в совещании для определения последовательности выполнения мероприятий по объекту.

31.05.2024 (исх. N 02-15 СЕР/2024-777) Заказчик сообщает в Комитет по образованию Псковской области, что работы по Объекту практически не ведутся, наблюдается отставание от графика производства работ, Подрядчик на связь с Заказчиком не выходит, просит оказать содействие в принятии решения по завершению работ.

18.06.2024 (исх. N 1447) Заказчик направляет Подрядчику требование об оплате штрафа в размере 1 697 577,26 рублей и вернуть сумму неотработанного аванса не позднее пятнадцати рабочих дней с даты получения настоящего требования.

26.06.2024 (исх. N 1510) Заказчик направляет Подрядчику требование об оплате штрафа в размере 1 697 577.26, 49 116.70 рублей не позднее пятнадцати рабочих дней с даты получения настоящего требования.

03.07.2024 (исх. N 1592) Заказчик сообщает Подрядчику, что в настоящее время срок выполнения работ по контракту истек, и убедительно рекомендует 04.07.2024 года в 11:30 принять участие в совещании по объекту.

22.07.2024 (исх. N 1713) Заказчик убедительно рекомендует Подрядчику 23.07.2024 года в 14:00 принять участие в совещании по объекту.

23.07.2024 Составлен протокол N 23 совещания по объекту, согласно которому:

- Совещание решено перенести на 28.07.2024 в 14:00 по причине отсутствия представителей Подрядчика, Комитета по образованию ПО и строительного контроля.

25.07.2024 (исх. N 02-15 СЕР/2024-104) Заказчик направляет в Комитет по образованию Псковской области протоколы совещаний от 23.07.2024, сообщает о совещании 28.07.2024 на территории Объекта и просит принять участие в совещании.

25.07.2024 (исх. N 1793) (ответ на исх. N 034 от 22.07.2024) Заказчик убедительно рекомендует Подрядчику 28.07.2024 года в 14:00 принять участие в совещании по объекту.

05.08.2024 Составлен протокол N 24 совещания по объекту, согласно которому:

- Работа не ведется, на объекте 3 подсобных работника, представитель Подрядчика - прораб, отсутствует.

06.08.2024 Составлен протокол N 25 совещания по объекту, согласно которому:

- Работа не ведется, на объекте 3 подсобных работника, представитель Подрядчика пояснил, что материал для выполнения работ отсутствует.

08.08.2024 Составлен протокол N 26 совещания по объекту, согласно которому:

- Строительно-монтажные работы не ведутся, на объекте 3 подсобных работника;

- Ведутся работы по погрузке опалубки;

- Представитель Подрядчика пояснил, что материал для выполнения работ отсутствует.

12.08.2024 заключено дополнительное соглашение N 9, которым измена цена контракта, сумма аванса, смета контракта.

12.08.2024 Составлен протокол N 27 совещания по объекту, согласно которому:

- Строительно-монтажные работы не ведутся, на объекте 3 подсобных работника, 6 человек выполняют работы по устройству лесов для монтажа фасада здания;

- Представитель Подрядчика пояснил, что материалы для выполнения работ отсутствуют. Проводят анализ количества необходимых материалов для выполнения работ. Гарантируют до 16.08.2024 г. осуществить поставку необходимых материалов.

13.08.2024 Составлен протокол N 28 совещания по объекту, согласно которому:

- На объекте 3 подсобных работника, 6 человек выполняют работы по устройству лесов для монтажа фасада здания, представитель Подрядчика производит замеры объемов для приобретения необходимых материалов, ведется разгрузка ГКЛ, утеплителя и штукатурки;

- До 30.08.2024 г. необходимо выполнить работы по обратной засыпке канализационных емкостей столовой, до 15.08.2024 г. необходимо разместить трассировку прохождения кабеля, до 20.08.2024 г. необходимо принять решение по ограждению строительной площадки;

- На 1 этаже здания, в связи с появлением грибка на оштукатуренных стенах, необходимо снять оштукатуренный слой и в срочном порядке смонтировать временную кровлю для исключения дальнейшего намокания.

14.08.2024 (исх. N 1971) Заказчик сообщает Подрядчику, что в настоящее время срок выполнения работ по контракту закончен, работы в полном объеме не выполнены, и убедительно рекомендует назначить ответственного представителя на объекте, который мог бы осуществлять контроль за всеми видами работ. Сообщает, что к зданию столовой, в которой питаются школьники доступ ограничен, в части здания школы отсутствует электричество, в связи с повреждением и демонтажем кабеля подрядной организацией, территория строительной площадки не огорожена, что влияет на безопсность передвижения школьников.

16.08.2024 (исх. 02-15 СЕР/2024-1181) Заказчик направляет Подрядчику и в Комитет по образованию Псковской области просьбу принять участие в совещании 20.08.2024.

20.08.2024 Составлен протокол N 29 совещания по объекту, согласно которому:

- На объекте работают 6 человек по монтажу фасада, 4 сантехнических работника, 2 арматурщика. В срок до 22.08 ожидается 3 человека по исправлению оконных проемов и кровельщики в количестве 4 человек в срок до 21.08;

- Описан план работ до 01.09.2024 г.

29.08.2024 Составлен протокол N 30 совещания по объекту, согласно которому:

- На объекте работают 6 человек по монтажу фасада, 4 сантехнических работника, 3 арматурщика, 5 кровельщиков;

- Описан план работ до 30.09.2024 г.

03.09.2024 Составлен протокол N 31 совещания по объекту, согласно которому:

- 04.09.2024 МУП "Р" выполнит работы по выводу труб водоснабжения, подрядчику необходимо осуществить врезку, должны прибыть исполнители работ по внутреннему оштукатуриванию стен;

- Необходимо выполнить работы по обратной засыпке котлована с канализационными емкостями;

- Необходимо рассмотреть вопрос вывода канализации пищеблока в существующую емкость котельной;

- Необходимо приступить к выполнению работ по устройству системы электроснабжения;

- Поставка оборудования для системы вентиляции осуществлена, однако отсутствуют монтажники;

- Необходимо провести совместное совещание с представителями авторского надзора 05.09.2024 г;

- Необходимо приступить к работам по монтажу зенитного фонаря не позднее 09.09.2024 г.

05.09.2024 Составлен протокол N 32 совещания по объекту, согласно которому:

- Авторским надзором согласована замена карниза кровли, изменение трассировки наружных сетей электроснабжения, изменение работ по благоустройству;

- Вопрос по канализационным емкостям проработать авторскому надзору до 10.09.2024 г, по обвязке ИТП до 06.09.2024 г, чертеж по заливке опорных стенок лестницы до 09.09.2024 г;

- Поставка оборудования для системы вентиляции осуществлена, однако отсутствуют монтажники;

- Необходимо приступить к работам по монтажу зенитного фонаря не позднее 09.09.2024 г.

11.09.2024 (исх. N 2214) Заказчик сообщает Подрядчику, что в настоящее время срок выполнения работ по контракту закончен, срок действия контракта истекает 25.09.2024 года, работы в полном объеме не выполнены, на объекте прослеживается отсутствие необходимых материалов для завершения работ, график выполнения незавершенных работ в распоряжении Заказчика отсутствует, исходя их чего необходимо ускорить поставку материалов и оборудования для завершения работ по контракту, а также в срок до 16.09.2024 года предоставить график производства незавершенных работ.

17.09.2024 Составлен протокол N 33 совещания по объекту, согласно которому:

- Авторским надзором согласованы замена карниза кровли, изменение трассировки наружных сетей электроснабжения, изменение работ по благоустройству;

- Не ведутся работы по монтажу зенитного фонаря;

- В связи с истечением срока действия контракта и разрешения на строительство, Подрядчику необходимо направить в адрес Заказчика письмо о необходимости продления сроков;

- Подрядчиком не пройдена государственная экспертиза;

- В срок до 20.09.2024 г. Подрядчику необходимо предоставить в адрес Заказчика информацию о дате и времени проведения совещания на объекте с участием Директора Подрядчика;

- По монтажу фасада работают 8 человек, на объекте имеется не весь утеплитель;

- Бригада по монтажу перегородок из ГКЛ приступает к работам 18.09.2024 г;

- Подрядчику необходимо проработать вопрос по приобретению склада для дров, в кратчайшие сроки приступить к подготовке исполнительной документации, сообщить в адрес Заказчика исполнителя работ по водоснабжению;

- Необходимо усилить состав рабочей силы и увеличить темпы производства работ;

- Необходимо закрыть тепловой контур здания до наступления минусовых температур.

20.09.2024 (исх. N 2351) Заказчик направляет Подрядчику требование об оплате штрафа в размере 1 697 577.26, пеней в размере 4 273 152.90 рублей не позднее пятнадцати рабочих дней с даты получения настоящего требования.

03.10.2024 (исх. N 2474) Заказчик направляет Подрядчику требование об оплате штрафа (претензию) в размере 1 697 577.26, пени в сумме 4 862 553.30 рублей не позднее пятнадцати рабочих дней с даты получения настоящего требования.

08.10.2024 Составлен протокол N 34 совещания по объекту, согласно которому:

- Фасад закончен на 35%;

- К монтажу витражей приступят 16.10.2024 г;

- В срок до 15.10.2024 г. Подрядчику необходимо предоставить в адрес Заказчика информацию о дате и времени проведения совещания на объекте с участием Директора Подрядчика;

- Подрядчику необходимо проработать вопрос по приобретению склада для дров, в кратчайшие сроки приступить к подготовке исполнительной документации, сообщить в адрес Заказчика исполнителя работ по электроснабжению;

- Необходимо усилить состав рабочей силы и увеличить темпы производства работ;

- Закрыть временным ограждением котлован с пожарными емкостями до 11.10.2024 г;

- Необходимо продолжать работы по строительству перехода к зданию существующей школы;

- Отсутствует соединительная муфта для канализационной трубы.

10.10.2024 (исх. N 02-15 СЕР/2024-1479) Заказчик просит Комитет по образованию Псковской области сообщить порядок действий Заказчика по недопущению нарушения сроков реализации национальных проектов и сообщить источник и сроки восстановления исключенных лимитов по Объекту.

21.10.2024 (исх. 02-15 СЕР/2024-1528) Заказчик просит Комитет по образованию Псковской области ответить на письмо исх. N 02-15 СЕР/2024-1479.

22.10.2024 Составлен протокол N 35 совещания по объекту, согласно которому:

- Заказчику необходимо подготовить письмо в адрес авторского надзора;

- Необходимо осуществить врезку к сетям водоотведения существующего здания школы, выполнить работы по отводу ливневых вод, закрыть тепловой контур здания, выполнить работы на чердаке;

- Разработка грунта в траншеях вся произведена, за исключением прокладки кабельной линии;

- Временно закрыть вторым слоем укрывного материала зенитный фонарь;

- Закрыть тепловой контур здания в срок до 02.11.2024 г.

30.10.2024 ГКУ ПО "УБ" составлен акт о проведении строительного контроля, согласно которому выявлен ряд нарушений, в том числе все проверенные сварные швы выполнены с дефектами, отклонениями и браком, все проверенные работы выполнены с дефектами пр выполнении шпаклевочных и штукатурных работ, на поверхности уементоной стяжки имеются трещины, намокание, отсутствие деформационного шва, на проемах оконных и дверных имеются оголенные участки арматуры, следы срезки железобетона, указано на устранение выявленных нарушений в срок не позднее 15 ноября 2024 г.

31.10.2024 Комитетом по региональному контролю и надзору составлен протокол осмотра в рамках проведения внеплановой выездной проверки и установлен факт неисполнения предписания от 31.07.2024 N 32, и по результатам которого ООО "СБ" выдано предписание от 31.10.2024 N 39 со сроком исполнения 28.01.2025. Решением Арбитражного суда Псковской области от 24.12.2024 по делу N А52-7024/2024 ООО "СБ" привлечено к административной ответственности по части 6 статьи 19.5 КоАП РФ за неисполнение предписания от 20.06.2024 N 32, назначен штраф в размере 5 000 руб. В Министерство (ранее - Комитет) от ООО "СБ" поступило письмо от 26.02.2025 (вх. N РК/11-3855 от 26.02.2025) с заключением строительно-технической экспертизы N СТЭ-07/2025 по обследованию ООО "Ц" технического состояния указанных в предписании Министерства конструкций: колонны по оси Г/1-13, балки перекрытия в помещении N 30, расширенных проемов в бетонных стенах согласно предписанию от 31.10.2024 N 39. Министерством в адрес ООО "СБ" направлено письмо от 22.05.2025 N РК-11-1827 о необходимости представить заключение строительно-технической экспертизы по результатам обследования возведенных после приостановки работ по строительству монолитных конструкций спортзала. Заключение по результатам строительно-технической экспертизы в Министерство не поступало.

05.11.2024 Составлен протокол N 36 совещания по объекту, согласно которому:

- Необходимо приступить к работам по фасаду, выполнить работы по отводу ливневых вод, по устройству временного покрытия зенитного фонаря, закрыть тепловой контур здания, ускорить работы по монтажу сетей отопления и увеличить темпы работ по устройству отмостки.

20.11.2024 (исх. N 2894) Заказчик направляет Подрядчику требование об оплате штрафа (претензию) в размере 1 697 577.26, пени в размере 17 959 378.47 рублей не позднее пятнадцати рабочих дней с даты получения настоящего требования.

11.12.2024 (исх. N 3092) Заказчик сообщает Подрядчику, что в настоящее время на территории Себежского района установились постоянные минусовые температуры, в связи с чем необходимо в кратчайшие сроки закрыть тепловой контур 1 этажа здания, включая утепление выходов из подвала.

12.12.2024 (исх. N 087) Подрядчик предлагает Заказчику согласовать даты завершения работ по контракту путем подписания дополнительного соглашения, внести изменения в сроки работ, график выполнения строительно-монтажных работ.

16.12.2024 (исх. N 089) Подрядчик просит Заказчика, в целях недопущения срыва сроков выполнения работ по контракту, сократить сроки рассмотрения получаемой корреспонденции, в связи с тем, что решения по полученной для согласования документации принимаются Заказчиком в срок, который не обеспечивает своевременное исполнение работ - происходят вынужденные простои в работе по контракту.

16.12.2024 (исх. N 3144) (ответ на исх. N 087 от 12.12.2024) Заказчик сообщает Подрядчику о невозможности заключения дополнительного соглашения о продлении срока исполнения обязательств по контракту, в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по контракту.

16.12.2024 (исх. N 3154) (ответ на исх. N 089 от 16.12.2024) Заказчик сообщает Подрядчику о несогласии с доводами, приведенными в письме, а также обращает внимание на окончание сроков выполнения работ по контракту и срока действия контракта, в связи с чем, указание на "недопущение срыва сроков выполнения работ" некорректно.

25.12.2024 (исх. N 101) Подрядчик сообщает Заказчику, что в настоящее время причины, препятствующие своевременному завершению работ по контракту устранены, срок выполнения работ продлен, на основании чего просит изменить срок действия контракту, путем внесения изменений. Гарантирует выполнение работ не приостанавливать, усилить состав рабочей силы с 10.01.2025, предоставить исполнительную документацию по выполненным работам, оплату выставленных в соответствии с действующим законодательством пеней и штрафов за просрочку выполнения обязательств по контракту.

28.12.2024 заключено дополнительное соглашение N 11, которым изменен срок действия контракта.

23.01.2025 Составлен протокол N 37 совещания по объекту, согласно которому:

- Срок окончания работ по устройству фасада - 25.02.2025 г;

- Срок завершения работ по устройству внутренних перегородок - 01.02.2025 г;

- Подрядчику необходимо подать в экспертизу изменения проектной документации;

- Необходимо ускорить работу по подготовке исполнительной документации, направить Заказчику договор ответственного хранения на 2 сарая для дров, приступить к работам по подшивке потолков в подвале, приступить к устройству коробов для инженерных сетей, заключить договор авторского надзора, получить экспертное заключение по конструкциям в спортзале, приступить к работам по устройству крыльца.

04.02.2025 Составлен протокол N 38 совещания по объекту, согласно которому:

- Срок окончания работ по устройству фасада - 25.02.2025 г;

- Подрядчику необходимо подать в экспертизу изменения проектной документации;

- Подрядчик передал инженеру ГКУ ПО УК"СА" исполнительную документацию, Заказчику - договор ответственного хранения модульных сараев для дров;

- Необходимо получить экспертное заключение по конструкциям в спортзале;

- Ведутся работы в пищеблоке;

- Договор авторского надзора заключен;

- Необходимо вести ежедневную работу по устройству фасада, сетей инженерного обеспечения, устройству перегородок из ГКЛ.

06.02.2025 Составлен протокол N 38 совещания по объекту, согласно которому:

- Подрядчику необходимо завершить работы по монтажу вентилируемого фасада, предоставить Заказчику экспертизу конструкций, предоставить акты выполненных работ для согласования ГКУ ПО УК"СА", предоставить внесенные с 2022 г. изменения в проектную документацию.

20.02.2025 заключено дополнительное соглашение N 12, которым измена цена контракта, сумма аванса, порядок зачета аванса, смета контракта.

28.02.2025 (исх. N 441) Заказчик направляет Подрядчику требование об оплате неустойки (претензию) в размере 20 039 503,39 рублей не позднее пятнадцати рабочих дней с даты получения настоящего требования.

18.03.2025 Составлен протокол N 39 совещания по объекту, согласно которому:

- Необходимо предоставить в адрес Заказчика список оплаченных материалов и работ, за счет средств, оплаченных по К"СА"-2 N 8, предоставить официальную информацию по оплате;

- Подрядчик гарантирует частично оплатить задолженность за бетон, электромонтажные работы, работы по инженерным сетям;

- Необходимо принимать решение о смене строительной бригады по фасаду, либо ее усилению.

18.03.2025 (исх. N 581) Заказчик сообщает Подрядчику, что в настоящее время на объекте прослеживается отсутствие необходимых материалов для завершения работ по контракту, что делает невозможным завершение работ, количество рабочих на объекте недостаточное, в марте 2025 работы по контракту практически не ведутся. Также сообщает об отсутствии в распоряжении Заказчика графика выполнения незавершенных работ и документации, подтверждающей освоения.

15.04.2025 Составлен протокол N 41 совещания по объекту, согласно которому:

- Подрядчик гарантирует увеличение рабочих мест по устройству фасада;

- Низкий темп выполнения работ;

- Подшивка потолка ГКЛ в подвале до 30.04;

- Ежедневный отчет Заказчику по устройству фасада;

- Необходимо подготовить все необходимые документы для составления минусовой К"СА"-ки; до 30.04 Подрядчику совместно с Заказчиком замечания по акту казначейской проверки.

17.04.2025 заключено дополнительное соглашение N 13, которым измена цена контракта, сумма аванса, порядок зачета аванса, смета контракта.

03.06.2025 заключено дополнительное соглашение N 14, которым измена цена контракта, сумма аванса, порядок зачеа аванса, смета контракта.

10.06.2025 заключено дополнительное соглашение N 15, которым измена цена контракта, сумма аванса, порядок зачеа аванса, смета контракта.

29.07.2025 (исх. N 1619) Заказчик направляет Подрядчику требование об оплате неустойки (претензию) в размере 31 430 805,78 рублей не позднее пятнадцати рабочих дней с даты получения настоящего требования.

29.07.2025 ГКУ ПО "УБ" составлен акт о проведении строительного контроля, согласно которому установлен ряд нарушений, указано на устранение нарушений не позднее 15.08.2025 г.

25.08.2025 заключено дополнительное соглашение N 16, которым изменен срок действия контракта до 31.12.2025

27.08.2025 (исх. N 129) Подрядчик направляет Заказчику гарантийное письмо, в котором просит ускорено решить вопрос с подписанием и оплатой работ по К"СА"-3 N 12 и гарантирует при поступлении денежных средств произвести оплату стеклопакетов на зенитный фонарь, произвести оплаты работ по благоустройству дорожной организации.

09.09.2025 (исх. N 129) Подрядчик предлагает Заказчику рассмотреть вопрос о изменении срока окончания работ по контракту, в связи с тем, что их выполнение и завершение в установленные сроки по объективным причинам не представляется возможным. Дополнительно сообщает, что берет на себя обязательства приложить максимальные усилия и предпринять все зависящие от Подрядчика меры по оптимизации сроков заложенных на производство работ по контракту с целью скорейшей сдачи объекта Заказчику.

10.09.2025 (исх. N 1985) Заказчик сообщает Подрядчику о необходимости в кратчайшие сроки приступить к монтажу ограждения и сообщить о сроках выполнения работ не позднее 12.09.2025 года, а также ускорить темп выполнения работ по закрытию теплового контура здания пристройки.

16.09.2025 (исх. N 02-15 СЕР/2025-1495) Заказчик просит Министерство образования Псковской области представить позицию о возможности продления сроков.

18.09.2025 (исх. N 2049) Заказчик сообщает Подрядчику, что в настоящее время на объекте прослеживается отсутствие необходимых материалов для завершения работ по контракту. Просит в кратчайшие сроки приступить к выполнению и завершению работ, а в срок до 01.10.2025 года завершить работы по получению экспертного заключения по колоннам в спортзале и направить результаты в наш адрес.

24.09.2025 (исх. N ОБ/11-4774) в ответ на исх. N 02-15 СЕР/2025-1495 от 16.09.2025 Министерство образования Псковской области рекомендует Заказчику обратиться в ГКУ ПО "УА" "за составлением ведомости исполненных работ и организовать процедуру расторжения Конт ракта в одностороннем порядке.

29.09.2025 (исх. N 2106) Заказчик сообщает Подрядчику, что 30.09.2025 в 14:00 состоится совещание по объекту для принятия решения по расторжению муниципального контракта. Просит принять личное участие в совещании.

13.10.2025 ГКУ ПО "УБ" составлен акт о проведении строительного контроля, согласно которому установлен ряд нарушений, указано на необходимость устранения в срок не позднее 30.10.2025.

27.10.2025 (исх. N 2322) Заказчик сообщает Подрядчику, что промежуточный график выполнения работ по объекту, предоставленный 15.10.2025 года, не исполнен. В кратчайшие сроки необходимо: завершить работы, предусмотренные графиком, с 27.10.2025 года приостановить работы по строительству складов для дров и приступить к завершению работ по устройству водосточной системы и подшивке карнизов, до 30.10.2025 года заключить договор на поставку материалов для монтажа наружного ограждения, до 28.10.2025 года представить график производства подрядных работ с 27.10 по 10.11.2025 года, и представить исполнительную документацию на сумму неотработанного аванса.

05.11.2025 (исх. N 137) Подрядчик просит Заказчика увеличить срок окончания выполнения работ по контракту до 30.07.2026 года с заключением соответствующего дополнительного соглашения.

10.11.2025 (исх. N 2337) (ответ на исх. N 137 от 05.11.2025) Заказчик сообщает Подрядчику, что продлить срок выполнения работ по контракту невозможно, в связи с низкими темпами выполнения работ и отсутствием актуализированного графика выполнения подрядных работ.

19.12.2025 заключено дополнительное соглашение N 17, которым изменен Заказчик.

04.03.2026 Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.03.2026 (исх. N 017) Подрядчик просит Заказчика отозвать уведомление об одностороннем расторжении контракта, указывает на дополнительные собственные средства на завершение работ.

12.03.2026 (исх. N 38) (ответ на исх. N 017 от 11.03.2026) Заказчик отказывает в отзыве решения об одностороннем отказе, а также сообщает о необходимости в 10-дневный срок завершить выполнение работ, которые будут предъявлены к приемке.

17.03.2026 Заказчик размещает сведения о расторжении контракта в ЕИ"СА".

В соответствии с частью 1 статьи 104 Закона о контрактной системе ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок.

В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

В соответствии с пунктом 13, 14, 15 Правил ведения РНП по результатам рассмотрения представленных информации, документов и проведения проверки фактов, в случае подтверждения достоверности указанных фактов уполномоченный орган выносит решение о включении информации о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр.

Орган контроля принимает решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) (если основанием для направления обращения является расторжение контракта в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта) в реестр, если в результате проведения проверок, предусмотренных подпунктом "а" пункта 13 Правил:

а) выявлены нарушения заказчиком установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок требований к порядку принятию заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, направления его поставщику (подрядчику, исполнителю) и размещения в единой информационной системе;

б) заказчиком не подтверждены факты существенного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

в) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) представлены информация и документы, подтверждающие:

принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта;

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В соответствии с ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе Заказчик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Контрактом.

Согласно пунктам 15.1, 15.2 Контракта, Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в связи с отказом стороны контракта от его исполнения по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

04.03.2026 Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

17.03.2026 размещены сведения о расторжении контракта в ЕИ"СА".

При рассмотрении вопроса о включении или не включении лица в реестр недобросовестных поставщиков нельзя ограничиться только формальной констатацией ненадлежащего исполнения хозяйствующим субъектом тех или иных нормативных требований без выяснения и оценки всех фактических обстоятельств дела в совокупности и взаимосвязи.

Согласно пункту 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

По общему правилу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное. Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

В свою очередь, такая правовая категория, как "недобросовестность", является оценочным понятием и складывается из ряда элементов поведения хозяйствующего субъекта в ходе заключения либо исполнения контракта.

"СА" учетом изложенного, контрольным органом в сфере закупок при рассмотрении вопроса о включении или не включении определенного субъекта в реестр недобросовестных поставщиков не может ограничиться только формальной констатацией ненадлежащего исполнения хозяйствующим субъектом тех или иных нормативных требований без выяснения и оценки всех фактических обстоятельств дела в совокупности и взаимосвязи.

При этом действующее законодательство не содержит безусловной обязанности уполномоченного органа включать представленные заказчиком сведения о поставщике в соответствующий реестр без оценки его действий в каждом конкретном случае.

Исходя из этого, для возникновения таких правовых последствий как признание общества недобросовестным поставщиком, контролирующий орган в сфере закупок обязан выяснить все обстоятельства, определить вину лица, характер его действий, и лишь после установления всех перечисленных обстоятельств решать вопрос о наличии или отсутствии оснований для включения победителя конкурса в реестр недобросовестных поставщиков.

Основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков является только такое действие исполнителя, которое предполагает его недобросовестное поведение, совершение им умышленных действий (бездействия) в противоречие требованиям Закона о контрактной системе, в том числе, приведших к невозможности исполнения в срок контракта.

В определениях Конституционного суда Российской Федерации от 07.06.2001 N 139-О, от 07.02.2002 N 16-О, постановлениях от 21.11.2002 N 15-П, от 30.07.2001 N 13-П, информационном письме ВА"СА" РФ от 20.12.1999 N С1-7/смп-1341 "Об основных положениях, применяемых Европейским судом по правам человека по защите имущественных прав и права на правосудие" указано, что меры государственного понуждения должны применяться с учетом характера совершенного правонарушения, размера причиненного вреда, степени вины правонарушителя, его имущественного положения и иных существенных обстоятельств.

Указанные меры не должны подавлять экономическую самостоятельность и инициативу граждан и юридических лиц, чрезмерно ограничивать право каждого на свободное пользование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, а также право частной собственности.

По смыслу статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации введение ответственности за правонарушение и установление конкретной санкции, ограничивающей конституционной право, исходя из общих принципов права, должно отвечать требованиям справедливости, быть соразмерным конституционно закрепляемым целым и охраняемым законам интересам, а также характеру совершенного деяния.

Представитель Общества к рассмотрению сведений не подключился, пояснений относительно исполнения и расторжения контракта не представил.

Комиссия, изучив материалы дела, считает, что Подрядчиком не представлена информация и документы, подтверждающие принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта.

Безусловно, участник закупки, самостоятельно принявший решение об участии в закупках и претендующий на заключение государственного (муниципального) контракта и его надлежащее исполнение, обязан учесть специфику заключения и исполнения контракта и соблюсти все предусмотренные для этого условия.

Согласно пояснениям Заказчика, на момент принятия Заказчиком решения о расторжении контракта Подрядчиком исполнено и подтверждено исполнительной документацией обязательств на 65,8%, то есть на 219, 132 млн. руб., при этом размер неотработанного авансового платежа составляет 10,42 млн. рублей. Подрядчик исполнял строительно-монтажные работы с существенными нарушениями строительных норм и правил. Срок выполнения работ по просьбе Подрядчика продлялся неоднократно, в итоге до 21.06.2024, время на строительство Объекта увеличено с 519 календарных дней до 857 календарных дней. Кроме того, Заказчиком уже принималось решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, которое было отменено 12.04.2024 в связи с увеличением темпа исполнения работ. Также Заказчик сообщил, что данный контракт заключен в рамках исполнения национального проекта "Образование" и регионального проекта "СВ", средства на реализацию данного Объекта были выделены по специальному поручению Президента Российской Федерации в целях социального развития и модернизации материально-технической базы образовательных организаций на приграничных территориях Псковской области.

Учитывая изложенное, Комиссия Псковского УФАС России приходит к выводу, что Общество не исполнило обязательства по контракту, что свидетельствует о недобросовестных действиях и виновном уклонении, которое привело к неисполнению контракта.

Также Комиссия учитывала значимость объекта, который является учреждением образования и предназначен для обучения детей.

Согласно сведениям, из ЕИ"СА" "реестр контрактов" Обществом заключен 21 контракт, из них 10 исполнено, 7 на исполнении и 4 контракта прекращено, в том числе 2 по причине одностороннего отказа Заказчика.

Кроме того, сведения о включении Общества в реестр недобросовестных поставщиков поступили не впервые, что свидетельствует о систематическом нарушении условий иных контрактов.

Включение сведений в РНП является необходимой мерой ответственности, поскольку служит для ограждения государственных заказчиков от недобросовестных поставщиков, поскольку Общество не осознает последствия срыва исполнения контрактов для государственных и муниципальных заказчиков и действует неосмотрительно при участии в торгах.

Руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе и правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации о порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от 30 июня 2021 года N 1078, Комиссия Псковского УФАС России

Включить в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 (два) года следующие сведения о подрядчике, с которым контракт расторгнут на основании одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с неисполнением исполнителем обязательств по контракту:

-наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СБ";

- юридический адрес: 386106, <...> зд. 111;

- идентификационный номер налогоплательщика / код причины постановки на учет: ИНН: <...>, КПП: 060801001;

- лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: К. (ИНН: <...>) - генеральный директор;

- участники (члены) корпоративного юридического лица, способные оказывать влияние на деятельность участника закупки: К. (ИНН: <...>) - учредитель;

- объект закупки: Строительство здания пристройки с переходом к существующему зданию МБОУ "КА" на 250 мест", расположенного по адресу: Псковская область, Себежский район, д. Кузнецовка (номер извещения: 0157300009822000090);

- ИКЗ: 223602200189860220100100190024120414;

- цена контракта - 332 875 530,99 рублей.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.