Решение Смоленское УФАС России от 16.12.2025 N 067/10/104-1064/2025

Комиссия Смоленского УФАС России по контролю в сфере закупок (далее - Комиссия) в следующем составе:

Заместитель председателя Комиссии: М.Н. заместитель руководителя Смоленского УФАС России;

Члены Комиссии:- - Ш.- - начальник отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти Смоленского УФАС России;

- П. специалист-эксперт отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти Смоленского УФАС России;

- С.О.- - специалист-эксперт отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти Смоленского УФАС России;

при личном участии в рассмотрении обращения представителей заказчика: М.Е. (доверенность N б/н от 12.12.2025), С.М. (доверенность N б/н от 12.12.2025); при участии в дистанционном режиме рассмотрения обращения представителя ответчика: Г. (доверенность N б/н от 01.12.2025), в целях осуществления возложенных на Комиссию (приказ Смоленского УФАС России от обрешение 20.08.2024 N 117/24) функций по рассмотрению вопросов о включении информации участниках закупок в реестр недобросовестных поставщиков, рассмотрев в соответствии с пунктом 5 части 15 статьи 99 и части 7 статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон), Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 N 1078 (далее - Правила), обращение Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска (далее - Заказчик) о включении в реестр недобросовестных поставщиков (далее - Реестр) информации об Обществе с ограниченной ответственностью "Б" (далее - Общество, подрядчик) в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения запроса котировок в электронной форме с извещением N 0163300029425000997,

09.12.2025 Заказчик, во исполнение требований части 2 статьи 104 Закона, направил в Смоленское УФАС России обращение о включении информации об ООО "Б" в Реестр в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения запроса котировок в электронной форме с извещением N 0163300029425000997.

Комиссией в ходе рассмотрения обращения Заказчика установлено следующее.

10.09.2025 на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее - ЕИС) было размещено Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме: "Капитальный ремонт кирпичных пилонов лоджий и покрытий из оцинкованной стали парапетов и кирпичных пилонов лоджий ж.д. 41 по ул. Лавочкина в г. Смоленске (по решению суда) 5-6-7 подъезд" (извещение N 0163300029425000997).

Начальная (максимальная) цена контракта - 9 112 630,87 руб.

В соответствии с протоколом подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 17.09.2025 N ИЗК1 на участие в закупке заявка подана единственным участником закупки, которая признана соответствующей требованиям Извещения, участник закупки получил право заключить контракт.

22.09.2025 между Заказчиком и ООО "Б" был заключен контракт N 306 на капитальный ремонт кирпичных пилонов лоджий и покрытий из оцинкованной стали парапетов и кирпичных пилонов ж.<...> в г. Смоленске (по решению суда) 5- 6-7 подъезд (далее - контракт).

Согласно части 8 статьи 95 Закона расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным

Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Согласно части 12.1 статьи 95 Закона в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 данной статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 данной части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с данным пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 данной части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно части 13 статьи 95 Закона решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно части 14 статьи 95 Закона заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 данной статьи.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

В соответствии с пунктом 1.1 контракта подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту кирпичных пилонов лоджий и покрытий из оцинкованной стали парапетов и кирпичных пилонов лоджий ж. <...> в г. Смоленске (по решению суда) 5-6-7 подъезд, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, техническим заданием (приложение N 1 к контракту), графиком производства работ (приложение N 2 к контракту), условиями контракта, сметой, описанием объекта закупки, а Заказчик принимает надлежащим образом выполненные работы и оплачивает их в соответствии с условиями контракта.

В соответствии с пунктом 2.1 контракта цена контракта составляет: 9 112 630,87 руб., НДС не облагается.

В соответствии с пунктом 3.1 контракта срок выполнения работ:

- начало выполнения работ - в течение 2 календарных дней с даты утверждения графика производства работ;

- срок окончания выполнения работ - до 15.12.2025.

В соответствии с пунктом 3.2 контракта место выполнения работ - г. Смоленск, ул.

Лавочкина, д. 41.

В соответствии с пунктом 7.3 контракта подрядчик обязан:

- в течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения контракта, составить и согласовать с Заказчиком и утвердить график выполнения работ;

- своевременно приступить к выполнению работ на объекте в срок, установленный графиком выполнения работ;

- выполнять работы в полном объеме в сроки, установленные контрактом;

- самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для выполнения работ по контракту;

- выполнять рекомендации Заказчика в случае, если выполнение данных рекомендаций является требованием действующих национальных стандартов Российской Федерации;

- сдать результат работ Заказчику в срок, в объеме и надлежащего качества согласно условиям контракта.

В соответствии с пунктом 7.6 контракта Заказчик и подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Закона.

В соответствии с пунктом 8.1 контракта контракт вступает в действие со дня его подписания сторонами и действует до 31.12.2025, а в части исполнения обязательств до полного их исполнения.

Как было указано выше, 22.09.2025 между Заказчиком и ООО "Б" был заключен контракт N 306 на капитальный ремонт кирпичных пилонов лоджий и покрытий из оцинкованной стали парапетов и кирпичных пилонов ж.<...> в г. Смоленске (по решению суда) 5-6-7 подъезд; срок исполнения: в течение 2 календарных месяцев с даты утверждения графика производства работ.

26.09.2025 заключено дополнительное соглашение N 1 к контракту, которым утвержден график проведения работ.

01.10.2025 сторонами по контракту заключено дополнительное соглашение N 2, которым пункт 2.10 контракта изложен в следующей редакции: "2.10. Авансирование по контракту предусмотрено. Аванс устанавливается в размере 30% (тридцать процентов) от размера цены контракта, установленной в пункте 2.1 контракта.

Подрядчик использует аванс, в том числе для оплаты поставок оборудования (в том числе технологического), конструкций, материалов, производства подготовительных или строительно-монтажных работ на объекте и (или) расходов, связанных с их мобилизацией.

Выплата аванса осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента предоставления письменного обращения, направленного Заказчику, после подписания контракта, на основании счета на оплату, выставленного подрядчиком.

Отсутствие авансирования по контракту не является основанием для невыполнения подрядчиком обязательств по контракту.

Зачет выплаченного аванса в счет стоимости выполненных работ производится пропорционально объему выполненных работ с момента начала работ и до их завершения, а оставшиеся 70% оплачиваются на основании пункта 6.3 контракта".

Иные пункты контракта оставлены без изменения.

08.10.2025 подрядчик направил в адрес Заказчика письмо (исх. N 27/25-2), в котором просил оказать содействие в освобождении строительной площадки.

08.10.2025 Заказчик направил в адрес ООО "Г" письмо о необходимости освобождения строительной площадки, о чем 17.10.2025 было сообщено подрядчику (исх. N 16/5165-исх).

09.10.2025 подрядчик направил в адрес Заказчика на согласование устройство узлов укрепления и усиления металлических конструкций пилонов.

01.11.2025 подрядчик направил в адрес Заказчика письмо (исх. N 50/25-2), в котором указал о возможном сдвиге сроков выполнения работ в связи с неблагоприятными погодными условиями.

12.11.2025 подрядчик направил в адрес Заказчика письмо (исх. N 63/25-2), в котором просил согласовать локально-сметный расчет в новой редакции в связи с уменьшением количества используемых металлических конструкций.

18.11.2025 Заказчиком составлен акт, согласно которому работы на объекте ведутся крайне медленно, отсутствует динамика выполнения работ, существует вероятность того, что работы не будут выполнены в установленный срок. Выполнен объем работ - 20%, произведено усиление 14 балконов из 65.

19.11.2025 между сторонами заключено дополнительное соглашение N 3, которым пункт 2.1 контракта изложен в следующей редакции: "2.1 Цена контракта составляет 8 189 024,40 руб., НДС не облагается".

20.11.2025 Заказчик направил в адрес подрядчика претензию (исх. N 16/5940-исх), в которой указывал на необходимость активизировать выполнение работ в целях недопущения срыва сроков исполнения по контракту.

24.11.2025 Заказчик составил повторный акт, согласно которому работы на объекте ведутся крайне медленно, отсутствует динамика выполнения работ, существует вероятность того, что работы не будут выполнены в установленный срок. Выполнен объем работ около 20%, произведено усиление 15 балконов из 65.

В связи с тем, что работы на объекте в полном объеме выполнены не были, 25.11.2025 Заказчиком было принято решение об одностороннем расторжении контракта, которое в тот же день было размещено на сайте единой информационной системы.

Таким образом, датой надлежащего уведомления Ответчика считается 25.11.2025, т.е.

дата размещения в единой информационной системе решения Заказчика об одностороннем расторжении контракта.

26.11.2025 подрядчик направил в адрес Заказчика письмо (исх. N 83/25-2), в котором указал, что несмотря на неблагоприятные погодные условия им предпринимаются меры по завершению работ.

28.11.2025 подрядчик направил в адрес Заказчика письмо (исх. N 85/25-2), в котором гарантировал минимизировать риски задержек по контракту.

06.12.2025 решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в законную силу.

Согласно пояснениям представителя Общества, подрядчик не имел намерения уклоняться от исполнения контракта. Работы на объекте выполнялись. Однако, неблагоприятные погодные условия, а также то обстоятельство, что на объекте были установлены леса и строительный городок, не позволили своевременно исполнить контракт.

Согласно пояснениям представителя Заказчика, подрядчику был выплачен аванс, работы на объекте выполнены только на 20%. Подрядчиком нарушены утвержденные графиком сроки выполнения работ. Леса были установлены только на одном подъезде, что не мешало проводить работы на балконах остальной части дома.

Комиссия, проанализировав вышеуказанное и изучив материалы обращения, приходит к следующим выводам.

В соответствии с частью 16 статьи 95 Закона заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Закона, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Согласно части 1 статьи 104 Закона ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется в единой информационной системе путем размещения в ней федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, информации, предусмотренной настоящей статьей.

В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.

Согласно части 4 статьи 104 Закона заказчик либо уполномоченный орган или уполномоченное учреждение, наделенные полномочиями в соответствии со статьей 26 Закона, направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, обращение о включении информации об участнике закупки или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков в срок, предусмотренный подпунктом "б" пункта 2 части 6 статьи 51, подпунктом "в" пункта 4 части 14 статьи 73, частями 16 и 22.2 статьи 95 Закона, или не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику решения суда о расторжении контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

В соответствии с частью 7 статьи 104 Закона в течение пяти рабочих дней с даты поступления обращения, указанного в части 4 данной статьи, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, осуществляет проверку содержащихся в таком обращении фактов, свидетельствующих об уклонении участника закупки от заключения контракта, о расторжении контракта по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в связи с существенными нарушениями поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или об отсутствии оснований для одностороннего отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта. По результатам такой проверки принимается решение о включении в реестр недобросовестных поставщиков соответствующей информации или решение об отказе в ее включении в реестр недобросовестных поставщиков. В случае принятия решения о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации о лицах, указанных в части 2 данной статьи, такая информация включается в этот реестр не позднее трех рабочих дней с даты принятия данного решения.

Порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков определен Правилами.

Пунктами 11 и 12 Правил установлено, что уполномоченный орган осуществляет проверку информации и документов, указанных в пунктах 6 - 8 Правил, на наличие фактов, подтверждающих недобросовестность поставщика (подрядчика, исполнителя).

Согласно пункту 13 Правил орган контроля осуществляет следующую совокупность действий:

а) рассматривает обращение, проводит проверку содержащихся в обращении фактов, свидетельствующих об уклонении участника закупки от заключения контракта либо о расторжении контракта по решению суда или об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в связи с существенными нарушениями поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, а также внеплановую проверку, предусмотренную пунктом 5 части 15 статьи 99 Закона;

б) по результатам рассмотрения обращения и проведения проверок орган контроля принимает решение о включении информации об участнике закупки, о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр либо в случаях, предусмотренных пунктами 14 и 15 Правил, об отказе во включении участника закупки, поставщика (подрядчика, исполнителя) в реестр, а также выдает (при необходимости) предписание, предусмотренное пунктом 2 части 22 статьи 99 Закона, в случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В соответствии с пунктом 15 Правил орган контроля принимает решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) (если основанием для направления обращения является расторжение контракта в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта) в реестр, если в результате проведения проверок, предусмотренных подпунктом "а" пункта 13 Правил:

а) выявлены нарушения заказчиком установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок требований к порядку принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, направления его поставщику (подрядчику, исполнителю) и размещения в единой информационной системе;

б) заказчиком не подтверждены факты существенного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

в) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) представлены информация и документы, подтверждающие:

- принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта;

- надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

По результатам рассмотрения представленных информации и документов и проведения проверки фактов, указанных в пункте 11 Правил, выносится решение. В случае подтверждения достоверности указанных фактов уполномоченный орган выносит решение о включении информации о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр. В ином случае уполномоченный орган выносит решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр.

Согласно пункту 3 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

В силу статьи 2 ГК РФ гражданское законодательство исходит из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Согласно статье 10 ГК РФ участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно и разумно.

Вместе с тем, как неоднократно указывал Верховный Суд Российской Федерации, при рассмотрении вопроса о законности решения уполномоченного органа о включении или не включении лица в Реестр нельзя ограничиться только формальной констатацией ненадлежащего исполнения хозяйствующим субъектом тех или иных нормативных требований без выяснения и оценки всех фактических обстоятельств дела в совокупности и взаимосвязи.

Иное противоречит задачам арбитражного судопроизводства.

Включение сведений об участнике закупки в Реестр осуществляется лишь в случае, если антимонопольный орган в результате проведенной проверки установит факт уклонения такого участника от заключения контракта, выявит обстоятельства, свидетельствующие о намерении участника размещения заказа отказаться от заключения контракта, о направленности его действий на несоблюдение условий контракта или уклонение от его исполнения.

При этом при рассмотрении вопроса о включении сведений в Реестр антимонопольный орган не разрешает гражданско-правовой спор между участниками сделки, а оценивает поведение исполнителя на предмет его добросовестности и направленности действий на фактическое исполнение контракта.

В результате осуществления Комиссией проверки факта одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта было установлено, что Заказчик имел право на односторонний отказ от исполнения контракта, процедура расторжения контракта Заказчиком соблюдена, а ООО "Б" надлежащим образом уведомлено о принятом Заказчиком решении.

Также Комиссия отмечает, что, принимая решение о принятии участия в закупке/подавая заявку на участие в закупке, при подаче своего ценового предложения, потенциальные поставщики (исполнители), как субъекты предпринимательской деятельности, предполагающие риск наступления неблагоприятных последствий, должны еще до подачи заявок на участие в закупке выяснить и оценить предпринимательские риски, условия исполнения контракта, требования, предъявляемые к выполняемым работам.

При принятии своего решения Комиссия учитывала следующее:

- Общество не выполнило работы на объекте;

- объективных причин, не позволяющих надлежащим образом выполнить контракт, ответчиком не представлено;

- работы подрядчиком не приостанавливались;

- невыполнение работ привело к негативным последствиям:

а) не удовлетворены нужды граждан;

б) не исполнено решение суда;

в) Заказчиком не получен тот результат, на который он мог рассчитывать;

г) к Заказчику будут применены штрафные санкции;

д) подрядчиком не возвращен аванс, что не позволяет Заказчику запланировать в 2026 г.

проведение новой закупки на выполнение работ, предусмотренных рассматриваемым контрактом.

С учетом изложенного выше, Комиссия приходит к выводу о наличии в действиях ответчика недобросовестного поведения, выразившегося в неисполнении обязательств, предусмотренных контрактом, последствием которого стало расторжение контракта и неудовлетворение потребности Заказчика.

Таким образом, у Комиссии имеются основания для включения в Реестр информации об Обществе с ограниченной ответственностью "Б".

С учетом изложенного, Комиссия, руководствуясь пунктом 5 части 15 статьи 99 и статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", вышеуказанными Правилами и пунктом 7.10 Положения о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы, утвержденного приказом ФАС России от 23.07.2015 N 649/15,

1. Информацию, представленную Заказчиком - Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Б" (214004, <...>; ИНН/КПП <...>/673201001; ОГРН <...>; дата регистрации 16.03.2018) и лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа: Б. (ИНН <...>) включить в Реестр сроком на 2 (два) года в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта N 306 на капитальный ремонт кирпичных пилонов лоджий и покрытий из оцинкованной стали парапетов и кирпичных пилонов ж.<...> в г. Смоленске (по решению суда) 5- 6-7 подъезд (извещение N 0163300029425000997).

2. Датой включения информации в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Б" (214004, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 32, кв. 5; ИНН/КПП <...>/673201001; ОГРН <...>; дата регистрации 16.03.2018) и лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа: Б. (ИНН <...>) в Реестр считать регламентированную дату размещения указанной информации на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В соответствии с частью 11 статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.