Решение Ульяновское УФАС России от 30.12.2025 N 073/10/104-938/2025

На основании статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) Комиссия Ульяновского УФАС России (далее - Комиссия) в составе:

по обращению Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства "У" (далее - УМУП "У", заказчик) о включении сведений в отношении общества с ограниченной ответственностью "С" (далее - ООО "С", подрядчик) в реестр недобросовестных поставщиков в связи с расторжением в одностороннем порядке контракта N 3-25/Т/11 от 24.10.2025 на выполнение работ на объекте: Капитальный ремонт самотечного железобетонного коллектора диаметром 600 мм от ул. Лихачева до приемной камеры КНС-12а (ЭА N 0168500000625003263),

Вх. N 7709-ЭП/25 от 23.12.2025 (размещено в ЕИС - 23.12.2025) в Ульяновское УФАС России поступило обращение УМУП "У" о включении сведений в отношении ООО "С" в реестр недобросовестных поставщиков в связи с расторжением в одностороннем порядке контракта N 3-25/Т/11 от 24.10.2025.

Вх. N 7812-ЭП/25 от 26.12.2025 в Ульяновское УФАС России от УМУП "У" поступили запрашиваемые сведения (хронология, переписка в рамках исполнения контракта).

Вх. N 7802-ЭП/25 от 26.12.2025 в Ульяновское УФАС России от ООО "С" поступили письменные пояснения, содержащие указание, в том числе на следующее.

Просрочка исполнения контракта произошла не по вине подрядчика, а явилась прямым следствием ненадлежащего исполнения своих обязательств со стороны заказчика, так как, в соответствии с пунктом 4.4.25 контракта N 3-25/Т/11 от 24.10.2025, подрядчик разрабатывает проект производства работ, для чего необходим, в том числе отчет инженерно-геологических изысканий. Ввиду отсутствия указанной документации, подрядчик заключил договор на проведение инженерно-геологических изысканий, согласно которому срок исполнения работ - 40 рабочих дней, и не подписал акт приема-передачи строительной площадки.

ООО "С" не уклонялось от исполнения контракта, вело переписку с заказчиком по проблемным вопросам; заключило договор на проведение инженерно-геологических изысканий; получило разрешение на осуществление земляных работ; действия общества не были направлены на умышленное ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, с связи с чем ООО "С" просит не включать информацию о нем в реестр недобросовестных поставщиков.

На заседании Комиссии 26.12.2025, которое проходило в дистанционном режиме, представитель заказчика поддержал доводы обращения, представитель ООО "С" поддержал доводы, отраженные в ранее направленных пояснениях, просил не включать информацию об обществе в реестр недобросовестных поставщиков. В рассмотрении обращения объявлялся перерыв до 10 час. 00 мин. 30.12.2025 для документального анализа материалов дела.

Вх. N 7874-ЭП/25 от 30.12.2025 в Ульяновское УФАС России от ООО "С" поступили дополнительные пояснения, содержащие указание, в том числе на следующее.

Подрядчик, не получив от заказчика информацию об инженерно-геологических изысканиях, с целью исполнения условий контракта и соблюдения строительных норм и правил, за свой счет обратился в специализированную организацию для ее разработки. Для разработки проекта производства работ необходима информация о составе грунта. Представитель общества выезжал на объект для изучения строительной площадки.

Согласно предварительным результатам инженерно-геологических изысканий на пути прокладки трубопровода ПЭ100 SDR17 д. 630х37,4мм и монтируемых ж/б колодцев пролегают нестабильные грунты. Кроме того, участок для проведения работ находится в стесненных условиях. В связи с указанным, необходимо выполнить дополнительные работы, что влечет увеличение срока выполнение работ, а также требует внесение изменений в техническую документацию, о чем заказчику сообщалось неоднократно.

На заседании Комиссии 30.12.2025, которое проходило в дистанционном режиме, представитель заказчика поддержал доводы обращения, представитель ООО "С" уточнил информацию о работах, осуществляемых во исполнение условий контракта, в том числе указал, что представитель общества выезжал на объект для изучения строительной площадки до заключения контракта, просил не включать информацию об обществе в реестр недобросовестных поставщиков.

Вх. N 7882-ЭП/25 от 30.12.2025 в Ульяновское УФАС России от ООО "С" поступил трудовой договор от 05.10.2023 N 14/10/2023.

Рассмотрев имеющиеся материалы, Комиссия решила включить сведения в отношении ООО "С" в реестр недобросовестных поставщиков. При этом Комиссия исходила из следующего.

24.10.2025 между УМУП "У" и ООО "С" был заключен контракт N 3-25/Т/11 (далее - Контракт), цена контракта - 41 129 650,00 руб.

Согласно пункту 1.1 Контракта заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязанности по выполнению работ на объекте: Капитальный ремонт самотечного железобетонного коллектора диаметром 600 мм от ул. Лихачева до приемной камеры КНС-12а (далее - работы, объект).

Пунктом 1.2 Контракта предусмотрено, что подрядчик обязуется выполнить собственными и привлеченными силами и средствами все работы по объекту в соответствии с условиями Контракта, с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой контракта (сметной документацией), определяющей цену работ.

В соответствии с пунктом 1.4 Контракта выполнение работ осуществляется в следующем порядке:

- выполнение проекта производства работ;

- производство работ по капитальному ремонту самотечного железобетонного коллектора диаметром 600 мм от ул. Лихачева до приемной камеры КНС-12а.

Согласно пункту 1.5 Контракта подрядчик обязуется выполнить собственными и (или) привлеченными силами и средствами все работы по объекту в соответствии с условиями Контракта, с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и сметой контракта, определяющей цену работ.

В соответствии с пунктом 1.6 Контракта подрядчик обязуется завершить и сдать работу в установленном Контрактом порядке.

Пунктом 3.1 Контракта установлено, что работы, предусмотренные Контрактом, включая ее составные части (этапы), выполняется в сроки, установленные данным разделом и (Графиком выполнения работ, приведенным в приложении N 2 к Контракту). Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

В пункте 3.2 Контракта определены сроки выполнения работ: с даты заключения контракта до 01.12.2025. Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта. Дата окончания исполнения контракта: 30.12.2025. Этапы выполнения работ не устанавливаются.

Согласно пункту 4.4.3.1 Контракта, подрядчик обязан в течение 1 рабочего дня с даты заключения контракта вызвать на место представителей эксплуатирующих организаций, указанных в ордере для принятия мер по предупреждению повреждений существующих коммуникаций. Все подземные коммуникации, находящиеся в зоне работ, должны быть вскрыты шурфами с целью уточнения глубины их заложения и расположения в плане в присутствии представителей организаций ответственных за эксплуатацию этих коммуникаций, и отмечены предупредительными знаками.

В соответствии с пунктом 4.4.3.2 Контакта подрядчик обязан в течение 1 рабочего дня с даты заключения контракта возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения необходимые для производства работ, в том числе необходимые сооружения для хранения материалов, оборудования и размещения сотрудников. Также подрядчик проводит и подключает собственными силами и средствами временные сети электроснабжения и водоснабжения.

Согласно пункту 4.4.25 Контракта с целью обеспечения выполнения работ надлежащего качества в соответствии с переданной заказчиком Проектной документацией, подрядчик обязан разработать Проект производства работ в полном объеме (далее - ППР), включающий в себя: календарный план производства работ по объекту; график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования; график движения рабочих кадров по объекту; технологические карты на выполнение видов работ; схемы размещения; решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения объекта ремонта и рабочих мест; обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ; потребность в энергоресурсах; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на объекте работ; природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; технико-экономические показатели на основании Проектной документации и представить ППР на согласование заказчику в течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего контракта.

Пунктом 4.4.34 Контракта установлено, что в случае возникновения необходимости разработки дополнительной документации для производства работ, предусмотренных настоящим контрактом, подрядчик обязуется разработать документацию за свой счет, без возможности дальнейшего взыскания с заказчика понесенных расходов. Данная документация должна быть в обязательном порядке согласована с заказчиком и подлежит получению нового заключения государственной экспертизы.

Согласно пункту 4.4.35 Контракта в случае возникновения необходимости производства дополнительных работ по объекту, подрядчик незамедлительно письменно уведомляет заказчика о необходимости производства дополнительных работ с обязательным указанием причин и обоснованности выполнения данных дополнительных работ. К данному уведомлению прикладывается расчет стоимости выполнения данных работ. При этом к дополнительным работам могут быть отнесены исключительно те работы, которые объективно не могли быть учтены в технической документации, но должны быть произведены, поскольку без их выполнения подрядчик не может приступать к другим работам или продолжать уже начатые либо ввести объект в эксплуатацию и достичь предусмотренного контрактом результата.

Согласно информации, отраженной в письме УМУП "У" от 26.12.2025, подрядчик к работам не приступил, работы на объекте не были инициированы, исполнительные документы заказчику не предоставлены.

24.10.2025 подрядчиком заключен договор с ООО "И" на выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту: "Капитальный ремонт самотечного железобетонного коллектора диаметром 600 мм от ул. Лихачева до приемной камеры КНС-12а (4 скважины), согласно которому срок выполнения работ составляет 40 рабочих дней.

С 25.10.2025 по 04.12.2025 между УМУП "У" и заказчиком осуществлялась переписка по вопросам исполнения контракта.

25.10.2025, 31.10.2025 подрядчик направил заказчику запрос о передаче акта приема-передачи строительной площадки.

25.10.2025 заказчик направил подрядчику акт приема-передачи строительной площадки.

28.10.2025 подрядчик направил заказчику приказ о назначении ответственного за производство выполнения работ.

01.11.2025 подрядчиком получено разрешение на осуществление земляных работ.

05.11.2025 заказчиком подрядчику направлен акт приема-передачи строительной площадки.

11.11.2025, 21.11.2025 подрядчик запросил у заказчика техническую документацию, а также проинформировал о предварительных исследованиях.

29.10.2025, 07.11.2025, 10.11.2025, 14.11.2025 подрядчик проинформировал заказчика о предоставлении отчета по инженерно-геологического изысканиям через 40 рабочих дней (после 12.01.2026), направил предварительные результаты по ним, попросил рассмотреть вопрос о продлении сроков выполнения работ и увеличения сметной стоимости в связи с возможностью обнаружения высокого уровня грунтовых вод на объекте и необходимостью проведения инженерно-геологического изыскания.

13.11.2025 заказчиком подрядчику направлена техническая документация.

28.11.2025 заказчиком произведен выезд и составлен акт осмотра строительной площадки в рамках проверки хода исполнения контракта, при котором установлено, что подрядчик к выполнению работ не приступил (отсутствие на месте производства работ ограждающих конструкций, рабочих, строительной и (или) иной техники, а также прочих машин и механизмов, необходимых для производства работ на объекте).

04.12.2025 подрядчик проинформировал заказчика о приостановке работ.

09.12.2025 заказчиком направлено требование об уплате штрафа за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Пункты 14.5, 14.6 Контракта, заключенного между УМУП "У" и ООО "С", предусматривают возможность расторжения контракта в одностороннем порядке.

23.12.2025 УМУП "У" принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с нарушением условий контракта.

Пунктом 1 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе предусмотрено, что в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур, заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе.

В соответствии с требованиями пункта 1 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчиком 11.12.2025 в 09 час. 59 мин. (МСК) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта размещено в ЕИС.

Согласно пункту 2 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с пунктом 2 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель).

В силу пункта 3 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

На основании изложенного, а также в соответствии с информацией, размещенной в ЕИС, датой надлежащего уведомления поставщика о принятом заказчиком решении является 11.12.2025.

Частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии с частью 14 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Закона о контрактной системе. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Из положений части 14 статьи 95 Закона о контрактной системе следует, что указанные действия, связанные с устранением нарушений условий контракта, послуживших основанием для принятия решения об одностороннем отказе заказчика от исполнения, должны были быть совершены подрядчиком в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта, то есть до 23 час. 59 мин. 22.12.2025.

17.12.2025 подрядчик направил заказчику письмо с просьбой отменить решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, а также принять меры, направленные на согласование продления сроков выполнения работ по контракту и по согласованию изменений условий контракта в части продления сроков выполнения работ.

Частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Таким образом, решение вступило в законную силу и контракт считается расторгнутым 23.12.2025.

В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.

Из анализа материалов в рамках рассмотрения обращения Комиссия Ульяновского УФАС России пришла к следующему выводу.

В силу статьи 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, в том числе с учетом государственного/муниципального контракта.

Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, данное обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода (пункт 1 статьи 314 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 708 ГК РФ предусмотрено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Пунктом 3 статьи 401 ГК РФ установлено, что, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Учитывая положения законодательства о контрактной системе, факт подачи участником заявки на участие в закупке является подтверждением, что ему понятны и он согласен с условиями и требованиями, установленными заказчиком.

При этом, согласно представленным заказчиком документам и сведениям, ООО "С" не выполнило условия Контракта, так как не осуществило в срок, установленный контрактом, обязанности по выполнению работ на объекте: Капитальный ремонт самотечного железобетонного коллектора диаметром 600 мм от ул. Лихачева до приемной камеры КНС-12а.

В ходе рассмотрения обращения УМУП "У" ООО "С" Комиссии Ульяновского УФАС России не представлено документов и сведений, подтверждающих совершение действий по своевременному исполнению принятых на себя обязательств, а также доказательства, подтверждающие факт невозможности исполнения контракта, что подтверждает недобросовестность подрядчика по отношению к заказчику.

Согласно абзацу 3 части 1 статьи 2 ГК РФ, предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Следовательно, ООО "С" несет самостоятельные риски ведения предпринимательской деятельности и должен прогнозировать последствия, в том числе и негативные, связанные с ее осуществлением.

Действуя в рамках заключения и исполнения контракта, участник должен осознавать то обстоятельство, что он вступает в правоотношения по расходованию по существу государственных (муниципальных) публичных финансов, что требует от него большей заботливости и осмотрительности при исполнении своих обязанностей, вытекающих из данного конкретного контракта.

Принимая решение об участии в процедуре размещения государственного и муниципального заказа и подавая соответствующую заявку, участник должен ознакомиться с условиями исполнения контракта, в том числе со сметной документацией, и сознавать возможность наступления для него неблагоприятных последствий в случае ненадлежащего исполнения обязательств.

Одним из главных принципов законодательства о контрактной системе при проведении электронных процедур заказчиками является достижение поставленной цели, участники закупки должны добросовестно исполнять взятые на себя обязательства.

Кроме того, заключая контракт, ООО "С" приняло на себя обязательства добросовестно выполнить условия контракта.

Таким образом, ООО "С" в полной мере оценило возможность исполнения обязательств по контракту.

Неисполнение ООО "С" своих обязательств по контракту свидетельствует о гражданско-правовой недобросовестности, халатности и ведет к неэффективному расходованию бюджетных средств, поскольку заказчик не получил того, что он обоснованно рассчитывал получить в случае добросовестного поведения контрагента, что нарушает права заказчика как стороны в гражданско-правовом договоре, а также нарушает публично-правовой порядок.

Обществом не представлены доказательства возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а также оно не воспользовалось механизмом защиты прав подрядчика, предусмотренных ГК РФ (в том числе пунктом 3 статьи 743 ГК РФ).

ООО "С" добровольно принимало участие в закупке, выразило согласие на осуществление работ, предусмотренных контрактом. Общество, подав заявку на участие в закупке, в полной мере осознавало, что ему будет необходимо выполнять для исполнения контракта. Являясь добросовестным участником закупки, ООО "С" обязано соотнести свои возможности по надлежащему исполнению контракта.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

Соответственно, доказательств совершения ООО "С" действий, направленных на исполнение контракта в полном объеме в подтверждение своей добросовестности, не представлено. Невозможность исполнения контракта в полном объеме обществом не подтверждена.

Следовательно, при должной степени заботливости и осмотрительности ООО "С" должно было учитывать возможность исполнения контракта в установленный срок. При этом какие-либо доказательства невозможности осуществления деятельности обществом в антимонопольный орган не представлены.

ООО "С", будучи профессиональным участником рынка, должно было осознавать возможность наступления для него неблагоприятных последствий в случае признания его победителем конкурса и уклонения от исполнения контракта в дальнейшем и предпринять надлежащие и достаточные меры для своевременного исполнения обязанностей.

Позиционируя себя профессиональным и опытным участником рынка, общество должно было просчитать свои возможности, средства и время, требуемые для надлежащего исполнения условий контракта. Уклонение от исполнения контракта может выражаться как в совершении целенаправленных (умышленных) действий, так и в бездействии, когда участник закупки не совершает необходимых действий для исполнения контракта, то есть создает условия, влекущие невозможность исполнения контракта.

На основании изложенного, учитывая недобросовестные действия ООО "С", выразившиеся в неисполнении требований законодательства о контрактной системе в части исполнения условий контракта, Комиссия Ульяновского УФАС России решила включить сведения в отношении ООО "С" в реестр недобросовестных поставщиков.

Руководствуясь пунктом 13 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 N 1078 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", статьей 104 Закона о контрактной системе, Комиссия

1. Сведения в отношении общества с ограниченной ответственностью "С" (адрес: 368433, Республика Дагестан, <...>; ИНН <...>), сведения в отношении лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (генерального директора) ООО "С", а также учредителя ООО "С": М<...> (ИНН <...>), включить в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 (Два) года.

2. Датой включения сведений в отношении общества с ограниченной ответственностью "С" (адрес: 368433, Республика Дагестан, <...>; ИНН <...>), сведений в отношении лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (генерального директора) ООО "С", а также учредителя ООО "С": М<...> (ИНН <...>), в реестр недобросовестных поставщиков считать дату размещения указанных сведений в Единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru).

Таблица, содержащая информацию в соответствии с разъяснениями ФАС России от 14.11.2019 N ИА/100065/19

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде в течение трех месяцев в установленном законом порядке.