Подбор решений
в конкурсе (РНП, 44-ФЗ)

Заказчик в одностороннем порядке отказался от контракта из-за неисполнения обязательств и направил сведения о поставщике в реестр недобросовестных поставщиков. Московское УФАС не нашло признаков недобросовестного поведения и сведения в реестр не включило.

Победитель конкурса не подписал контракт в установленный срок, и заказчик признал его уклонившимся. Оценив обстоятельства, Краснодарское УФАС отказало во включении поставщика в РНП.

Заказчик в одностороннем порядке отказался от контракта (строительство (установка) блочно-модульной газовой котельной с тепловыми сетями) и направил сведения о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков. Оценив обстоятельства, Воронежское УФАС отказало во включении подрядчика в РНП.

Победитель конкурса не подписал контракт в установленный срок, и заказчик признал его уклонившимся. Из решения: «Комиссия установила, что заказчиком соблюден порядок подачи обращения.» Красноярское УФАС решило сведения о поставщике в реестр не включать.

Победитель конкурса (строительство газовой котельной для стадиона) не подписал контракт в установленный срок, и заказчик признал его уклонившимся. Из решения: «В данном случае Комиссия приходит к выводу, что представленные в дело Заказчиком доказательства не позволяют достоверно установить недобросовестность в действиях Исполнителя.» Тверское УФАС решило сведения о подрядчике в реестр не включать.

Заказчик в одностороннем порядке отказался от контракта из-за нарушения сроков и направил сведения о поставщике в реестр недобросовестных поставщиков. Санкт-Петербургское УФАС включило сведения о поставщике в РНП.

Заказчик в одностороннем порядке отказался от контракта и направил сведения о поставщике в реестр недобросовестных поставщиков. Из решения: «Оценив все вышеизложенные фактические обстоятельства, Комиссия пришла к выводу о том, в действиях общества отсутствовало намеренное уклонение от исполнения контракта.» Красноярское УФАС решило сведения о поставщике в реестр не включать.

Победитель конкурса (выполнение ремонтных работ территории в районе Отрадное) не подписал контракт в установленный срок, и заказчик признал его уклонившимся. Подрядчик ссылался на технический сбой при подписании. Московское УФАС решило сведения о подрядчике в реестр не включать. Выдано предписание.

Победитель конкурса (выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства:) (НМЦК 209,4 млн руб.) не подписал контракт в установленный срок, и заказчик признал его уклонившимся. Подрядчик ссылался на технический сбой при подписании. Из решения: «Учитывая, что подача заявки на участие в закупке, подписание контракта, обмен информации между участником конкурса и заказчиком должен осуществляться только через электронную площадку в форме электронных документов, подписанных усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такого…» Проверив обстоятельства, Омское УФАС включило подрядчика в РНП. Суд впоследствии признал решение недействительным.

Победитель конкурса не подписал контракт в установленный срок, и заказчик признал его уклонившимся. Из решения: «С учетом предоставленных документов, а также пояснений представителя ООО "Р", Комиссия Мурманского УФАС России пришла к выводу, что в действиях Подрядчика отсутствуют признаки недобросовестности, выраженные в умышленном уклонении от заключения контракта.» Мурманское УФАС решило сведения о поставщике в реестр не включать.

Заказчик в одностороннем порядке отказался от контракта (выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт поликлиники БУЗ Орловской области "Мценская ЦРБ) из-за неисполнения обязательств и направил сведения о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков. Из решения: «Таким образом, на основании вышеизложенного Комиссия приходит к выводу, что КУ ОО "О" был существенно нарушен срок передачи Обществу документов, материалов согласований, справочной и иной информации, необходимой для исполнения Контракта (при необходимости) в соответствии с условиями пункта 3.1.1 Контракта, что привело…» Орловское УФАС не нашло признаков недобросовестного поведения и сведения в реестр не включило.

Заказчик в одностороннем порядке отказался от контракта из-за неисполнения обязательств и направил сведения о поставщике в реестр недобросовестных поставщиков. Приморское УФАС не нашло признаков недобросовестного поведения и сведения в реестр не включило.

Заказчик в одностороннем порядке отказался от контракта и направил сведения о поставщике в реестр недобросовестных поставщиков. Оценив обстоятельства, Свердловское УФАС отказало во включении поставщика в РНП. Материалы переданы для возбуждения административного дела.

Заказчик в одностороннем порядке отказался от контракта (выполнение работ в рамках КСОДД на территории районов СВАО г) из-за неисполнения обязательств и направил сведения о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков. Проверив обстоятельства, Московское УФАС включило подрядчика в РНП.

Заказчик в одностороннем порядке отказался от контракта (выполнение работ в рамках программы КСОДД на территории районов: М) из-за неисполнения обязательств и направил сведения о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков. Московское УФАС не нашло признаков недобросовестного поведения и сведения в реестр не включило.

Заказчик в одностороннем порядке отказался от контракта (НМЦК 245,4 млн руб.) и направил сведения о поставщике в реестр недобросовестных поставщиков. Проверив обстоятельства, Омское УФАС включило поставщика в РНП.

Победитель конкурса (строительство, реконструкции, кап) не подписал контракт в установленный срок, и заказчик признал его уклонившимся. Из решения: «С учетом того, что Законом о контрактной системе установлена обязанность Банка выдавать независимые гарантии, соответствующие требованиям Закона о контрактной системе, императивными положениями которого предусмотрено указание бенефициара (заказчика), Комиссия приходит к выводу, что действия Банка, выдавшего…» Краснодарское УФАС решило сведения о подрядчике в реестр не включать. Выдано предписание.

Заказчик в одностороннем порядке отказался от контракта (выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:) и направил сведения о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков. Из решения: «С учетом представленных сторонами документов, Комиссия приходит к выводу, что ООО "ГА" осуществлялись действия, направленные на исполнение контракта.» Краснодарское УФАС не нашло признаков недобросовестного поведения и сведения в реестр не включило.

Заказчик в одностороннем порядке отказался от контракта и направил сведения о поставщике в реестр недобросовестных поставщиков. Из решения: «Оценив все вышеизложенные фактические обстоятельства, Комиссия пришла к выводу о том, в действиях ИП отсутствовало намеренное уклонение от исполнения контракта.» Оценив обстоятельства, Красноярское УФАС отказало во включении поставщика в РНП.

Заказчик в одностороннем порядке отказался от контракта (оказание услуг по охране объектов) и направил сведения о исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков. Из решения: «Таким образом, заключение аналогичных контрактов в предшествующие периоды и их надлежащее исполнение свидетельствует об отсутствии оснований для включения информации об участнике в реестр недобросовестных поставщиков.» Московское УФАС не нашло признаков недобросовестного поведения и сведения в реестр не включило.

Заказчик в одностороннем порядке отказался от контракта (выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: "Водоснабжение микрорайона "Б) из-за неисполнения обязательств и направил сведения о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков. Из решения: «При этом, Комиссия установила: а) не выявлены нарушения заказчиком установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок требований к порядку принятию заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта…» Ставропольское УФАС признало поведение подрядчика недобросовестным и включило сведения о нём в реестр.

Заказчик в одностороннем порядке отказался от контракта (выполнение работ по разработке проектной документации по объекту "Водоснабжение микрорайона "Ботанический сад" г) из-за неисполнения обязательств и направил сведения о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков. Из решения: «При этом, Комиссия установила: а) не выявлены нарушения заказчиком установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок требований к порядку принятию заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта…» Ставропольское УФАС включило сведения о подрядчике в РНП.

Заказчик в одностороннем порядке отказался от контракта (выполнение работ по разработке проектной документации по объекту "Водоотведение микрорайона "Ботанический сад" г) из-за неисполнения обязательств и направил сведения о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков. Из решения: «При этом, Комиссия установила: а) не выявлены нарушения заказчиком установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок требований к порядку принятию заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта…» Проверив обстоятельства, Ставропольское УФАС включило подрядчика в РНП.

Заказчик в одностороннем порядке отказался от контракта (выполнение работ в рамках КСОДД на территории районов СВАО г) из-за неисполнения обязательств и направил сведения о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков. Московское УФАС включило сведения о подрядчике в РНП.

Заказчик в одностороннем порядке отказался от контракта (выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Строительство здания для дислокации 4-х выездных бригад СМП ГБУЗ ТО "С" г) и направил сведения о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков. Из решения: «Таким образом, ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по контракту и вина ответчика подтверждены материалами дела, что свидетельствует о наличии у истца правовых основания для предъявления требований о взыскании неустойки.» Тюменское УФАС признало поведение подрядчика недобросовестным и включило сведения о нём в реестр. Суд впоследствии оставил решение в силе.

Заказчик в одностороннем порядке отказался от контракта (выполнение работ в рамках КСОДД на территории районов СВАО г) из-за неисполнения обязательств и направил сведения о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков. Московское УФАС не нашло признаков недобросовестного поведения и сведения в реестр не включило.

Победитель конкурса не подписал контракт в установленный срок, и заказчик признал его уклонившимся. Из решения: «Таким образом, учитывая все обстоятельства дела, оценивая в данном случае действия участника закупки в их совокупности и взаимной связи, Комиссия приходит к выводу о неподтверждении недобросовестного поведения ООО "Б".» Приморское УФАС не нашло признаков недобросовестного поведения и сведения в реестр не включило.

Заказчик в одностороннем порядке отказался от контракта и направил сведения о поставщике в реестр недобросовестных поставщиков. Оценив обстоятельства, Санкт-Петербургское УФАС отказало во включении поставщика в РНП.

Заказчик в одностороннем порядке отказался от контракта (выполнение работ по объекту:) и направил сведения о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков. Из решения: «На основании изложенного Комиссия приходит к выводу о том, что в процессе исполнения Контракта Подрядчик предпринимал все зависящие от него меры, направленные на надлежащее исполнение условий заключенного Контракта, не бездействовал, направлял в адрес Заказчика письма с просьбами о содействия в исполнении Контракта.» Оценив обстоятельства, Белгородское УФАС отказало во включении подрядчика в РНП.

Заказчик в одностороннем порядке отказался от контракта и направил сведения о поставщике в реестр недобросовестных поставщиков. Из решения: «Комиссия установила и из анализа переписки следует, что фактически с апреля 2024 года Подрядчик неоднократно предпринимал попытки получить технические условия на вынос тепловых сетей из-под пятна застройки.» Оценив обстоятельства, Ленинградское УФАС отказало во включении поставщика в РНП.